"Libro de Pases" en el Gobierno de Salta

Salta, Jueves 29 de Septiembre de 2011

SECCION ADMINISTRATIVA

RESOLUCIONES MINISTERIALES SINTETIZADAS

RESOLUCION N° 551/11 del día 23/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-101.107/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: CONSTRUCCION ESCUELA DE LUTERIA Y DANZA – CAFAYATE
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de esta Secretaría para la ejecución de la obra “Construcción Escuela de Luteria y Danza – Cafayate – Departamento Cafayate – Provincia de Salta” con un presupuesto Oficial de $ 715.134,88 al mes de marzo de 2011, por el sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de setenta (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra y autorizar a la citada Dirección a realizar un proceso selectivo para la adjudicación y contratación de dicha obra, con encuadre en el Artículo 12 de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario Nº 1448/96.

Art. 2º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: Curso de Acción 071340090131 – Financiamiento F. Fed. Solid. (24813) – Proyecto 377 – Unidad Geográfica 99 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

 

RESOLUCION N° 554/11 del día 24/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-12.303/2011 – 125-12.303/2011 Cde. 1
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: REFACCION Y AMPLIACION SALA DE PRIMEROS AUXILIOS – LOC. DE LUIS BURELA – DPTO. ANTA
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la Obra: “Refacción y Ampliación Sala de Primeros Auxilios – Localidad de Luis Burela – Dpto. Anta – Prov. de Salta”, con un presupuesto oficial de $ 357.448,15 al mes de Febrero 2011, con un plazo de ejecución de 150 días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los trabajos a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Con encuadre en el Art. 13, Inc. a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de General Pizarro, la ejecución de la Obra citada en el artículo anterior, en la suma de Pesos Trescientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cuarenta y Ocho con Quince Centavos ( 357.448,15) al mes de Febrero de 2011, como crédito legal para ejecución de la Obra y aprobar el Convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la citada Municipalidad, cuyo texto en original forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a: Curso de Acción: 092300240126 – Financ.: F. Fed. Solid. (24813) – Unidad Geográfica: 56 – Proyecto: 519152 – Ejercicio: 2011.
FIRMANTES

Galarza

 

RESOLUCION N° 559/11 del día 26/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 01-93.363/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: REFACCION PISO GALERIA – ESCUELA GRAL. JUSTO JOSE DE URQUIZA – DPTO. GRAL. GÜEMES
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales, para la ejecución de la obra: “Refacción Piso Galería – Escuela “Gral. Justo José de Urquiza” – General Güemes – Departamento General Güemes – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial tope de $ 16.336,80 al mes de mayo de 2011, por el sistema de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 15 días corridos contados a partir del acta de inicio de obra.

Art. 2º - Con encuadre en el Art. 13, Inc. a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de General Güemes, la ejecución de la Obra citada en el artículo anterior, en la suma de Pesos Dieciséis Mil Trescientos Treinta y Seis con Ochenta Centavos ($ 16.336,80) al mes de mayo de 2011, como crédito legal para la concreción de la misma, a realizarse por el sistema de ajuste alzado y con un plazo de ejecución de 15 días corridos, contados a partir del Acta de Inicio de Obra, y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con dicho organismo, cuyo texto en original forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: Curso de Acción 071340090131 – Financiamiento F. Fed. Solid. (24813) – Proyecto 377 – Unidad Geográfica 99 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 560/11 del día 26/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-11.341/2011
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: REFACCION CUBIERTAS Y NUCLEOS SANITARIOS ESCUELA Nº 4693 – GRAL. GÜEMES
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Dirección de Obras de Educación de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la Obra: “Refacción Cubiertas y Núcleos Sanitarios Escuela Nº 4693 “Clara Gutiez” – General Güemes – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial de $ 155.831,40 al mes de Marzo 2011, con un plazo de ejecución de 60 días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los trabajos a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Con encuadre en el Art. 13, Inc. a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de General Güemes, la ejecución de la Obra citada en el artículo anterior, en la suma de Pesos Ciento Cincuenta y Cinco Mil Ochocientos Treinta y Uno con Cuarenta Centavos ($ 155.831,40) al mes de Marzo 2011, como crédito legal para ejecución de la Obra y aprobar el Convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la citada Municipalidad, cuyo texto en original forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a: Curso de Acción: 071340090131 – Financ.: F. Fed. Solid. (24813) – Unidad Geográfica: 99 – Proyecto: 377 – Ejercicio: 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 561/11 del día 26/08/2011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-109.949/11 y 125-80.226/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL ACCESO DE LA LOC. DE GUACHIPAS – (ILUMINACION)
Artículo 1º - Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la obra: “Mejoramiento Infraestructura Vial Acceso a la Localidad de Guachipas (Iluminación)”, con un presupuesto oficial de $ 411.273,11 (Pesos Cuatrocientos Once Mil Doscientos Setenta y Tres con Once Centavos), por el sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de sesenta (60) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de Inicio de Obra y a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Con encuadre en el Art. 13 - Inc. a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de Guachipas, la ejecución de la citada obra en el artículo anterior como crédito legal, en la suma de $ 411.273,11 (Pesos Cuatrocientos Once Mil Doscientos Setenta y Tres con Once Centavos), y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con dicho organismo, cuyo texto en original forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará hasta la suma de $ 329,518,00 a: Curso de Acción: 092400250109 – Financ.: F. Fed. Solid. (24813) – Proyecto: 519157 – Unidad Geográfica: 63 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

 

RESOLUCION N° 565/11 del día 26/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 131-49.780/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PROCESO SELECTIVO – OBRA: ALIMENTACION ELECTRICA Y RED DE DATOS EN LA SUBSECRETARIA DE TIERRA Y HABITAT – SALTA – CAPITAL
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Ratificar la Resolución Nº 50/11 de la Subsecretaría de Tierra y Häbitat dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, mediante la cual se aprueba el legajo técnico elaborado por la misma, para la ejecución de la obra: “Alimentación Eléctrica y Red de Datos en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat – Salta Capital”, con presupuesto oficial de $ 58.700,00 al mes de Marzo de 2011, con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos y por el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Aprobar el Proceso Selectivo realizado el día 20 de Julio del 2011, por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, en virtud a la autorización conferida por Resolución Nº 50/11 de dicha Subsecretaría de, para la ejecución y contratación de la Obra de referencia, con presupuesto oficial de $ 58.700,00 al mes de Marzo de 2011.

Art. 3º - Declarar inadmisibles las ofertas de los oferentes Roberto Marcelo Soto y Andrea Paola Torrez, por incumplimiento al Art. 8 inc. b) del Pliego de Condiciones Particulares respectivamente.

Art. 4º - En virtud de lo dispuesto precedentemente, declarar Fracasado la Contratación Directa, realizado el día 20 de Julio del 2011, por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat dependiente de la Secretaría de Obras Públicas, en virtud a la autorización conferida por Resolución Nº 50/11 de dicha Subsecretaría, para la ejecución y contratación de la Obra: “Alimentación Eléctrica y Red de Datos en la Subsecretaría de Tierra y Hábitat – Salta Capital”, por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Art. 5º - Autorizar a la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, a efectuar una nueva convocatoria, en el marco del Art. 12 de la Ley 6838 y su Decreto Reglamentario 1448/96, para la ejecución de la obra citada en el Artículo anterior, con un presupuesto oficial de $ 58.700,00 (Pesos Cincuenta y Ocho Mil Setecientos) por el sistema de Ajuste Alzado y en un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos contados a partir de la fecha del Acta de inicio de Obra.

Art. 6º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: Curso de Acción: 092160100114 – Finan.: Libre Disp. (10011) – Proy.: 716 – U. Geog.: 99 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 566/11 del día 29/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 131-97.263/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: RED DE AGUA POTABLE PARA EL BARRIO LA LONJA – ETAPAS 3 A 5 – ATOCHA
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras Hídricas y de Saneamiento de la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la Obra: “Red de Agua Potable para el Barrio La Lonja – Etapas 3 a 5 – Atocha – Salta” con un presupuesto oficial Tope de Pesos Dos Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Dos con Ochenta y Seis Centavos ($ 2.449.932,86) IVA incluido, al mes de Mayo de 2011, en un plazo de ejecución de (150) ciento cincuenta días corridos, por el Sistema de Ajuste Alzado y autorizar a la mencionada Dirección, a realizar el respectivo Proceso Selectivo para la adjudicación y contratación de la obra, con encuadre en el Art. 10 de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia y su Decreto Reglamentario Nº 1448/96 y en todo cuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 18/98 de la Unidad Central de Contrataciones, dependiente de este Ministerio.

Art. 2º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior se imputará hasta la suma de $ 500.000,00 a: Curso de Acción: 091372110314 – Financ.: Libre Dip. (10011) – Proyecto: 781 – Unidad Geográfica: 91 – Ejercicio 2011.

Art. 3º - La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, preverán la partida y fondos necesarios a invertir en el próximo ejercicio 2012 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el inciso a) del Artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/57 – (t.o. 1972).
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 572/11 del día 29/08/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-92.850/2011 - Cde. 1
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: CORDON CUNETA EN LAS LAJITAS – DPTO. ANTA
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la Obra: “Cordón Cuneta en Las Lajitas – Dpto. Anta – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial de $ 654.985,82 al mes de Marzo 2011, con un plazo de ejecución de 180 días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los trabajos a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Con encuadre en el Art. 13, Inc. a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de Las Lajitas, la ejecución de la Obra citada en el artículo anterior, en la suma de Pesos Seiscientos Cincuenta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y Cinco con Ochenta y Dos Centavos ($ 654.985,82) al mes de Marzo de 2011, como crédito legal para ejecución de la Obra y aprobar el Convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la citada Municipalidad, cuyo texto en original forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior se imputará hasta la suma de $ 642.163,00: Curso de Acción: 092300240397 – Financ.: F. Fed. Solid. (24813) – Unidad Geográfica: 7 – Proyecto: 519159 – Ejercicio: 2011.

Art. 4º - La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la oficina Provincial de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, preverán la partida y fondos necesarios invertir en el próximo ejercicio 2012 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el inciso a) del Artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/57 – (t. o. 1972).
FIRMANTES

Galarza

 

RESOLUCION N° 574/11 del día 30/08/2011
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 11-92.436/09
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – INFRAESTRUCTURA A LOTEO 98 TERRENOS DE LA LOC. DE LA POMA
Artículo 1º - Aprobar el legajo técnico confeccionado por la Dirección de Obras Municipales de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución de la Obra: “Infraestructura a Loteo 98 Terrenos de la Localidad de La Poma – Dpto. La Poma – Provincia de Salta – Etapa I”, con un presupuesto oficial de $ 325.832,50 al mes de Junio del 2011, con un plazo de ejecución de noventa (90) días corridos contados a partir del Acta de inicio de los trabajos y a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Con encuadre en el Artículo 13 - Inc. a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de La Poma, la ejecución de la obra citada en el artículo anterior, en la suma de Pesos Trescientos Veinticinco Mil Ochocientos Treinta y Dos con Cincuenta Centavos ($ 325.832,50) al mes de Junio de 2011, como crédito legal para la ejecución de la obra citada en el artículo anterior y aprobar el Convenio celebrado entre la Secretaría de Obras Públicas y la citada Municipalidad, cuyo texto en original forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: Curso de Acción: 092300210102/092300240398 – Financ.: F. Fed. Solid. (24813) / F. Fed. Solid. (24813) – Unidad Geográfica: 99/91 – Proyecto: 718/519158 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 577/11 del día 01/09/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-98.441/11 Orig. 125-98.441/11 Cde. 2 y 3
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CONCURSO DE PRECIOS – OBRA: PROVISION DE AGUA POTABLE A ESCUELA Nº 4116 Y COMUNIDAD DE COPO QUILE – DPTO. ROSARIO DE LA FRONTERA
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Concurso de Precios realizado el 01 de Agosto de 2011 por la Dirección de Obras Hídricas y de Saneamiento de la Secretaría de Obras Públicas, en virtud a lo dispuesto por Resolución Nº 454/11 de la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la obra: “Provisión de Agua Potable a Escuela Nº 4116 y Comunidad de Copo Quile – Dpto. Rosario de la Frontera – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial Tope de $ 1.247.484,05 al mes de Enero de 2011, con un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos y por el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Declarar inadmisible a la Empresa CIPROE S.R.L., por incumplimiento a los Arts. 8 inc. 1.9) del Pliego de Condiciones Particulares;

Art. 3º - Rechazar la oferta presentada por la Empresa SEMACO S.A., por incumplimiento al Art. 8 inc. 2.4) del Pliego de Condiciones Particulares;

Art. 4º - Declarar admisibles las ofertas de las Empresas: GAVINOR S.R.L., IRAC S.R.L. y Eco Suelo S.R.L., según el orden de prelación dispuesto por la Comisión Evaluadora.

Art. 5º - Con encuadre en el Art. 10 de la Ley Nº 6838, adjudicar a la GAVINOR S.R.L., con domicilio legal en calle Olavarría Nº 16 – Salta – Capital, la ejecución de la obra citada en el Artículo primero, en la suma de Pesos Ochocientos Sesenta y Siete Mil Doscientos Veintisiete con Treinta y Seis Centavos ($ 867.227,36), IVA incluido, a valores de Agosto de 2011, por el Sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos, por resultar la más conveniente a los intereses del Estado, inferior al Presupuesto Oficial en un 30,48% en todo de acuerdo a la oferta presentada a este proceso selectivo y por cumplir con los requerimientos técnicos necesarios.

Art. 6º - Suscribir el Contrato de Obra Pública con la Empresa adjudicataria GAVINOR S.R.L., por el monto y condiciones dispuestos en el Artículo 5º de la presente resolución.

Art. 7º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: Curso de Acción: 092380170216 – Finan.: F.F.F.I.R. (22515) – Proy.: 773 – U. Geog.: 140 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 578/11 del día 01/09/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-115.983/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: RED DE ALUMBRADO PUBLICO Y PILARES DOMICILIARIOS EN BARRIO BICENTENARIO – SALTA – CAPITAL
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras Hídricas y de Saneamiento de la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la Obra: “Red de Alumbrado Público y Pilares domiciliarios en Barrio Bicentenario – Salta - Capital”, con un presupuesto oficial de Pesos Trescientos Cincuenta y Siete Mil Setecientos Treinta y Ocho con Dieciséis Centavos ($ 357.738,16) IVA incluido, al mes de Junio de 2011, en un plazo de ejecución de 60 (sesenta) días corridos por el sistema de Ajuste Alzado y autorizar a la mencionada Dirección, a realizar el respectivo Proceso Selectivo para la adjudicación y contratación de la obra, con encuadre en el artículo 12 de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia y su decreto reglamentario Nº 1448/96.

Art. 2º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a: Curso de Acción: 0924101201G3 – Financ.: FEDEI (20913) – Proyecto: 479 - Unidad Geográfica: 28 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 582/11 del día 02/09/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 131-49.901/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEGAJO TECNICO – OBRA: LOTEO LA VIÑA – NIVELACION, LIMPIEZA, APERTURA Y ENRIPIADO DE CALLES – DPTO. LA VIÑA
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Legajo Técnico confeccionado por la Subsecretaría de Tierra y Hábitat y completado por la Dirección de Obras Municipales de esta Secretaría, para la ejecución de la Obra: “Loteo La Viña – Nivelación, Limpieza, Apertura y Enripiado de Calles – Dpto. La Viña – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial de $ 360.115,05 (Pesos Trescientos Sesenta Mil Ciento Quince con Cinco Centavos) al mes de Marzo/11, con un plazo de ejecución de treinta (30) días corridos contados a partir del Acta de Inicio de los trabajos a realizarse mediante el Sistema de Ajuste Alzado.

Art. 2º - Con encuadre en el Artículo 13 - Inciso a) de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia, adjudicar a la Municipalidad de La Viña, la ejecución de la obra citada en el artículo anterior, en la suma de $ 360.115,05 (Pesos Trescientos Sesenta Mil Ciento Quince con Cinco Centavos) al mes de Marzo/11, como crédito legal para ejecución de la obra citada en el artículo anterior y aprobar el Convenio celebrado a tal fin con dicho organismo, cuyo texto forma parte de la presente resolución.

Art. 3º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará a: Curso de Acción: 0924301201D5 – Financ. Libre Disp. (10011) – Proyecto 782 – U. Geog. 98 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 584/11 del día 02/09/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 159-181.468/2010
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PROCESO SELECTIVO – OBRA: CONSTRUCCION ESCUELA DE MUSICA CAFAYATE
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Proceso Selectivo realizado el día 1 de Agosto de 2011 por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, en virtud a la autorización conferida por la Resolución Nº 459/11 de la Secretaría de Obras Públicas, para la ejecución y contratación de la Obra: “Construcción Escuela de Música Cafayate – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial de $ 768.710,94 al mes de Marzo de 2011, por el Sistema de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 60 días corridos a partir del Acta de Inicio de Obra.

Art. 2º - Declarar admisibles las ofertas de las Empresas Romero Igarzabal S.R.L., NECA S.R.L. y Garín Juan Pedro Construcciones, por los motivos dispuestos en los considerandos de la presente resolución.

Art. 3º - Con encuadre en el Art. 12º de la Ley Nº 6838, adjudicar a la Empresa Romero Igarzabal S.R.L., con domicilio legal en calle Mitre Nº 1.156 – Salta – Capital, la ejecución de la obra citada en el Artículo 1º, en la suma de Pesos Setecientos Noventa y Un Mil Setecientos Tres con Cuarenta y Nueve Centavos ($ 791.703,49), IVA incluido, a valores de Agosto de 2011, por el Sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de ejecución de 60 días corridos, por resultar la más conveniente a los intereses del Estado, siendo económicamente la mas baja en un 0,0034% inferior al Presupuesto Oficial, en un todo de acuerdo a la oferta presentada a este proceso selectivo y por cumplir con los requerimientos técnicos necesarios.

Art. 4º - Facultar a la Secretaría de Obras Públicas a suscribir el Contrato de Obra Pública con la Empresa adjudicataria Romero Igarzabal S.R.L., por el monto y condiciones dispuestos en el Artículos 3º de la presente resolución.

Art. 5º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará hasta la suma de $ 361.703,43: Curso de Acción 071340040124 – Finan.: Libre Disp. (10011) – Proyecto: 778 – U. Geográfica: 99 – Ejercicio: 2011.

Art. 6º - La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, preverán las partidas y fondos necesarios invertir en el próximo ejercicio 2012 para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el inciso a) del Artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/57 – (t. o. 1972).
FIRMANTES

Galarza

   

RESOLUCION N° 585/11 del día 02/09/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-88.311/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PROCESO SELECTIVO – OBRA: REFACCIONES VARIAS EN OFICINAS 3º BLOCK DEL CENTRO CIVICO – GRAND BOURG – SALTA – CAPITAL
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Proceso Selectivo realizado el día 25 de Julio de 2011 por la Dirección de Edificios Públicos y Casco Histórico de esta Secretaría, en virtud a la autorización conferida por Resolución SOP Nº 419/11 para la ejecución y contratación de la Obra “Refacciones Varias en Oficinas 3º Block del Centro Cívico Grand Bourg – Salta – Capital”, con un presupuesto oficial de $ 88.984,80, al mes de Mayo de 2011, por el Sistema de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

Art. 2º - Declarar no admisibles las ofertas presentadas por las Empresas MTM S.R.L. y CONPAC S.R.L., por superar el 5% estipulado en el Artículo 12 de la Ley Nº 6838.

Art. 3º - Declarar admisible la oferta presentada por la Empresa Ing. Miguel Angel Castañeda, por cumplir con los requerimientos formales y técnicos, conforme a los criterios de evaluación dispuestos por el Pliego de Condiciones Particulares para la presente obra.

Art. 4º - Con encuadre en el Art. 12º de la Ley Nº 6838 y Decreto Reglamentario Nº 1448/96, adjudicar a la Empresa Ing. Miguel Angel Castañeda, con domicilio en calle 25 de Mayo Nº 533 – Salta Capital, la ejecución de la obra “Refacciones Varias en Oficinas 3º Block del Centro Cívico Grand Bourg – Salta – Capital”, en la suma de Pesos Noventa y Dos Mil Cuatrocientos Doce con Veintiséis Centavos ($ 92.412,26), al mes de Julio/11, lo que representa un aumento del 4,56% respecto al presupuesto oficial actualizado, por el Sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de 30 (treinta) días corridos contados desde el Acta de Inicio de los trabajos, en un todo de acuerdo a la propuesta presentada al proceso selectivo aprobado por el Artículo 1º de la presente resolución y por los motivos expuestos en los considerandos de la presente resolución.

Art. 5º - Suscribir el Contrato de Obra Pública con la empresa adjudicataria Ing. Miguel Angel Castañeda, por el monto y condiciones indicadas en el Artículo 4º de la presente resolución.

Art. 6º - La inversión que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior se imputará a: Curso de Acción Nº 092160100114 – Finan. Lip. Disp. (10011) - Proy. 716 – U. Geog.: 99 – Ejercicio 2011.
FIRMANTES

Galarza

 

RESOLUCION N° 588/11 del día 05/09/2011
MINISTERIO DE FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS
Expediente N° 125-73.223/11
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PROCESO SELECTIVO – OBRA: REFACCIONES VARIAS EN EDIFICIO COMPLEJO FRONTERIZO – PASO DE SICO – DPTO. LOS ANDES
Secretaría de Obras Públicas

Artículo 1º - Aprobar el Proceso Selectivo, realizado el día 5 de Agosto de 2011, por la Dirección de Edificio Públicos y Casco Histórico de la Secretaría de Obras Públicas, en virtud a la autorización conferida por la Resolución de la Secretaría de Obras Públicas Nº 399/11, para la ejecución y contratación de la Obra: “Refacciones varias en Edificio Complejo Fronterizo – Paso de Sico – Dpto. Los Andes – Provincia de Salta”, con un presupuesto oficial de $ 98.581,20 al mes de Mayo del 2011, a realizarse por el Sistema de Ajuste Alzado y con un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos.

Art. 2º - Rechazar por inadmisibles las ofertas presentadas por las Empresas Areval Construcciones e Ing. Sergio D. Barbaran Construcciones, por incumplimiento a lo estipulado en el último párrafo del Art. 9 del Pliego de Condiciones Particulares.

Art. 3º - Declarar admisible la oferta de la Empresa Ing. Julio E. Rocha Construcciones, dispuesto por la Comisión Evaluadora.

Art. 4º - Con encuadre en el Artículo 12 de la Ley Nº 6838 y su Decreto Reglamentario Nº 1448/96, adjudicar a la Empresa Ing. Julio E. Rocha Construcciones, con domicilio legal en Manzana Ñ – Casa 18 – Etapa 1º - Bº Parque Gral. Belgrano – Salta – Capital, la ejecución de la obra citada en el Artículo primero, en la suma de Pesos Ciento Tres Mil Setecientos Ochenta y Dos con Setenta y Un Centavo ($ 103.782,71), IVA incluido, a valores de Agosto de 2011, por el Sistema de Ajuste Alzado, en un plazo de ejecución de 30 (treinta) días corridos, por resultar la más conveniente a los intereses del Estado, superior al Presupuesto Oficial en un 4,22% en un todo de acuerdo a la oferta presentada a este proceso selectivo y por cumplir con los requerimientos técnicos necesarios.

Art. 5º - Autorizar a la Secretaría de Obras Públicas, a suscribir el Contrato de Obra Pública con la Empresa adjudicataria Ing. Julio E. Rocha Construcciones, por el monto y condiciones dispuestos en el Artículo 3º de la presente resolución.

Art. 6º - El gasto que demande el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución se imputará hasta la suma de $ 5.201,51 a Curso de Acción: 092160100114 – Financ.: Libre Disp. (10011) – Proy.: 716 – U. Geog.: 99 – Ejercicio 2011.

Art. 7º - La Secretaría de Obras Públicas en coordinación con la Oficina Provincial de Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas, preverán la partida y fondos necesarios a invertir en el próximo ejercicio para la terminación de dicha obra, conforme lo establece el Inciso a) del Artículo 16 del Decreto Ley Nº 705/57 – (t.o. 1972).
FIRMANTES

Galarza

   
RESOLUCIONES

 

RESOLUCION O.P. Nº 100024035
REC. S/C N° 3268
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
MINISTERIO PUBLICO DE SALTA Nº 8875/11 DEL 28/09/2011
Salta, 28 de Septiembre de 2011

VISTAS:

Las actuaciones tramitadas por Nota Nº 1636/11 caratuladas: “Creación de cargos de Asesores de Incapaces en el Distrito Judicial del Centro e Interior”; y

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Ley Nº 7612 se crearon cinco (5) cargos de Asesores de Incapaces, dos para el distrito centro, uno para el distrito norte Circunscripción Orán, otro para el Distrito Norte Circunscripción Tartagal y otro para el Distrito sur Circunscripción Metán.

Que, mediante Decreto Nº 3972/11 y 3974/11 se designó a la Dra. Karina Patricia Singh como Asesora de Incapaces del Distrito Judicial Sur Metán y al Dr. Cristian Adrián Babicz como Asesor de Incapaces del Distrito Judicial Norte Circunscripción Orán respectivamente.

Que, a fs. 33 la Directora de Administración informa que desde la Oficina Provincial de Presupuesto se procedió a efectuar el refuerzo del crédito presupuestario requerido para la puesta en funcionamiento de 3 Asesorías de Incapaces del interior (Orán, Tartagal y Metán).

Que, ante la inminente puesta en funciones de estas nuevas dependencias, corresponde emitir el presente instrumento a fin de disponer el llamado a concurso público para cubrir 4 cargos de Escribiente Mayor del escalafón de Empleados Administrativos y dos cargos del Escalafón de Profesionales y Técnicos –un psicólogo y un asistente social- para el Distrito Judicial del Norte Circunscripción Orán. Cuatro cargos de Escribiente Mayor del escalafón de Empleados administrativos y dos cargos del Escalafón de Profesionales y Técnicos –un psicólogo y un asistente social- para el Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán.

Que, corresponde integrar las comisiones evaluadores de los concursos. Para el Concurso de Profesionales de ambos Distritos la Comisión estará integrada por la Lic. María Lidia Barni, la Dra. María Inés Casey y la Dra. Mirta Lapad. Para el Concurso de los empleados administrativos del Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán la Comisión estará integrada por la Dra. Marta García, el Dr. Oscar Pucci y la Dra. Mirta Lapad y para el Distrito Judicial del Norte Circunscripción Orán la Comisión estará integrada por la Dra. Gladys Reynoso, el Dr. Oscar Pucci y la Dra. Mirta Lapad.

Que, por lo expuesto corresponde emitir el presente instrumento.

Por ello;

El Colegio de Gobierno

RESUELVE:

1. Llamar a Concurso Público para cubrir 4 (cuatro) cargos del Escalafón de Profesionales y Técnicos –un psicólogo y un asistente social- para el Distrito Judicial del Norte Circunscripción Orán y un psicólogo y un asistente social para el Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán.

2. Llamar a Concurso Público para cubrir ocho cargos de escribiente mayor del escalafón administrativo, planta permanente –cuatro cargos para el Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán y cuatro cargos para el Distrito Judicial del Norte Circunscripción Orán.

3. Fijar las inscripciones de los postulantes desde el día 3 al día 7 del mes de Octubre de 8 a 13 hs. Las inscripciones se realizaran en la oficina de la encargada administrativa de éste Ministerio Público en la Circunscripción de Orán sito en calle Bolivia Nº 172 de la Ciudad de Orán y en la Circunscripción Metán sito en calle Arenales Nº 365 de la ciudad del mismo nombre, en ambos casos también se podrán inscribir en Secretaría Letrada de Despacho, 3ª piso – Colegio de Gobierno – Ciudad Judicial, Salta, debiendo los postulantes cumplir con los requisitos establecidos en el Reglamento General del Ministerio Público.

4. Disponer que la Comisión Evaluadora tomará las entrevistas para los postulantes a los cargos Administrativos del Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán el día 12 de Octubre a hs. 16 en el edificio del Ministerio Público sito en calle Arenales Nº 365 de la ciudad de Metán.

5. Disponer que la Comisión Evaluadora tomará las entrevistas para los postulantes a los cargos Administrativos del Distrito Judicial del Norte Circunscripción Orán el día 14 de Octubre a hs. 15 en el edificio del Ministerio Público sito en calle Bolivia Nº 172 de la ciudad de Orán.

6. Designar como miembros de las Comisiones Evaluadoras a la Lic. María Lidia Barni, la Dra. Maria Inés Casey y la Dra. Mirta Lapad para el concurso de profesionales de los dos distritos antes mencionados. A la Dra. Marta García, el Dr. Oscar Pucci y la Dra. Mirta Lapad para los empleados administrativos del Distrito Judicial del Sur Circunscripción Metán y a la Dra. Gladys Reynoso, al Dr. Oscar Pucci y a la Dra. Mirta Lapad para los empleados administrativos del Distrito Judicial del Norte Circunscripción Orán.

7. Proceder por Secretaría Letrada de Despacho a efectuar las publicaciones en el Boletín Oficial y en un diario local, y las comunicaciones correspondientes.

8. Disponer que los seleccionados serán designados a partir del cumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento General del Ministerio Público.

9. Regístrese, Publíquese, Notifíquese y Archívese.

Dr. Pablo López Viñals

Procurador Gral. de la Provincia

Presidente Colegio de Gobierno

Ministerio Público de Salta

Dra. Adriana Mabel Arellano

Defensora General

Ministerio Público - Salta

Dra. Mirta Lapad

Asesora Gral. de Incapaces

Ministerio Público de la Pcia. de Salta

Dr. Oscar A. Pucci

Secretaría de Despacho

Ministerio Público
    
Sin Cargo   e)  29/09/2011

   

RESOLUCION O.P. Nº 100024034
FACTURA N° 0001-35629
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Nº 653/11
26/09/2011 – Expediente Nº 131-97.263/10

Artículo 1º: Rectificar el artículo 1º de la Resolución Nº 566/11 de la Secretaría de Obras Públicas el que quedará redactado de la siguiente forma: “Aprobar el legajo técnico elaborado por la Dirección de Obras Hídricas y de Saneamiento de la Secretaría de Obras Públicas para la ejecución de la Obra: “Red de Agua Potable para el Barrio La Lonja – Etapas 3 a 5 – Atocha – Salta” con un presupuesto oficial Tope de $ 1.803.148,11 (Pesos Un millón ochocientos tres mil ciento cuarenta y ocho con 11/100) IVA incluido al mes de Mayo de 2011, con un plazo de ejecución de 150 (ciento cincuenta) días corridos, por el sistema de Ajuste Alzado y autorizar a la mencionada Dirección, a realizar el respectivo Proceso Selectivo para la adjudicación y contratación de la obra, con encuadre en el Art. 10 de la Ley Nº 6838 de Contrataciones de la Provincia y su decreto reglamentario Nº 1448/96 y en todo cuerdo a lo establecido en la Disposición Nº 18/98 de la Unidad Central de Contrataciones, dependiente del Ministerio de Finanzas y Obras Públicas.

Art. 2º - Remitir las presentes actuaciones al Servicio Administrativo Financiero de la Secretaría de Obras Públicas a fin de ajustar la partida presupuestaria al nuevo presupuesto oficial de la obras mencionada en el artículo 1º.

Art. 3º - Informar a través de la Dirección de Obras Hídricas y Saneamiento de esta Secretaría a los compradores del pliego del presente concurso sobre el cambio de presupuesto de la obra y los trabajos a realizar.

Galarza
    
Importe  $66,00 e)  29/09/2011

   
ACORDADA

 

ACORDADA O.P. Nº 100024020
REC. S/C N° 3267
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CORTE DE JUSTICIA DE SALTA Nº 11036
En la ciudad de Salta, a los 22 días del mes de septiembre del año dos mil once, reunidos en el Salón de Acuerdos de la Corte de Justicia el señor Presidente Dr. Guillermo Alberto Posadas y los señores Jueces de Corte Dres. María Cristina Garros Martínez, Gustavo Adolfo Ferraris, Guillermo Alberto Catalano, Abel Cornejo y Guillermo Félix Díaz,

DIJERON:

Que con especial atención al carácter natural de la propiedad, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional proclama el derecho al trabajo en sus diversas formas y asegura la protección de una digna y equitativa retribución.

Que la cláusula constitucional alcanza al ejercicio liberal de la profesión y se encuentra reglamentada, aunque con carácter general para toda prestación, por los artículos 1627 y 1871 del Código Civil, de los que surgen indubitablemente la onerosidad del servicio y, consecuentemente, la naturaleza alimentaria de la retribución por él debida.

Que en particular y teniendo en cuenta que conforme el artículo 35 de la ley 5412, modificada por ley 6173, el abogado es un servidor de la justicia y que su intervención resulta indispensable para su eficaz administración, en lo relativo a los honorarios que debe percibir el profesional de las ciencias jurídicas por su labor en expedientes judiciales, los mandatos a que refieren aquellos preceptos de fondo son complementados por distintas normas instrumentales que, al unísono, le reconocen un justo valor por los trabajos cumplidos, como que también garantizan el derecho a una digna retribución (art. 40 de la ley citada).

Que en esa misma línea, puede citarse el artículo 548 del Código Procesal Penal en tanto dispone que los honorarios de los abogados se determinarán de conformidad a la ley de aranceles, y que en su defecto, se tendrá en cuenta el valor o importancia del proceso, las cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a audiencias y, en general todos los trabajos efectuados a favor del cliente, como así también el resultado obtenido, a su vez, en similar sentido y compartiendo idéntica protección, también puede citarse al artículo 273 del Código Procesal Civil y Comercial.

Que dicha normativa constitucional y legal, para ser plenamente satisfecha, exige que el fruto del trabajo, en la especie profesional, sea proporcional al desempeño rendido y prudente a la luz de la realidad social; lo cual encuentra concreta realización mediante la tarea judicial de regulación de honorario.

Que en el marco de las facultades atribuidas a esta Corte por el art. 6º bis del Decreto Ley 324/63 – según Ley 6262 –, los motivos expresados aconsejan dictar una norma práctica complementaria de las Acordadas que actualizan la escala arancelaria prevista en el art. 6º de la referida norma con alcance a las regulaciones practicadas en todo proceso, aun aquéllos cuyo objeto no fuera susceptible de cuantificación, para garantizar que la retribución por actuación judicial de abogados y procuradores de la matrícula, en ningún caso sea escindida del importante rol que desempeñan como operadores del sistema de justicia; entonces, se hace necesario determinar el monto mínimo a percibir por honorarios en aras de resguardar la dignidad y el valor de su trabajo.

Que de esa manera, en virtud de las constantes fluctuaciones del significado nominal de la moneda y teniendo en cuenta el ámbito de incumbencia propio del correspondiente colegio profesional, resulta oportuno establecer que los honorarios mínimos del abogado por su actuación en causas judiciales, sea el monto de una consulta escrita, cuyo valor determine el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia.

Que por último, cabe poner de resalto que el establecimiento de montos mínimos, en modo alguno menoscaba la facultad de hacer mérito de la defensa, apreciada en la calidad, eficacia y extensión de la labor profesional, como de todo otro parámetro que surja de la Ley de Aranceles.

Que por ello y con arreglo al art. 153, ap. I, inc. “b” de la Constitución Provincial,

ACORDARON:

I.- Determinar que la regulación mínima de los honorarios de los abogados y procuradores por su actuación en causas no podrá ser inferior al monto de una consulta escrita, cuyo valor determina el Colegio de Abogados y Procuradores de la Provincia de Salta.

II.- Comunicar a quienes corresponda y Publicar en el Boletín Oficial.

Con lo que terminó el acto, firmando el señor Presidente y los señores Jueces de Corte, por ante la Secretaría de Corte de Actuación, que certifica.

Dr. Guillermo A. Posadas

Presidente

Corte de Justicia de Salta

Dra. María Cristina Garros Martínez

Juez

Corte de Justicia de Salta

Dr. Gustavo Adolfo Ferraris

Juez

Corte de Justicia de Salta

Dr. Guillermo Félix Díaz

Juez

Corte de Justicia de Salta

Dr. Abel Cornejo

Juez

Corte de Justicia de Salta

Dr. Guillermo Alberto Catalano

Juez

Corte de Justicia de Salta

Dr. Gerardo J. H. Sosa

Secretario de Corte de Actuación

Corte de Justicia de Salta
    
Sin Cargo   e)  29/09/2011

   
LICITACION NACIONAL

 

LICITACION PUBLICA NACIONAL O.P. Nº 100023851
FACTURA N° 0001-35382
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
U.C.E.P.E. SALTA Nº 13/11
Ministerio de Educación de la Nación

Provincia de Salta

Mejores Escuelas Más Educación

Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento ha accedido a financiar y asistir al Gobierno Argentino, en la ejecución de las obras correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural, Subcomponente A1 – Mejoramiento de Obras de Infraestructura Escolar y Equipamiento, mediante el préstamo BIRF 7353-AR.

En el marco del citado proyecto, se anuncia el llamado a Licitación Pública para la remodelación de edificios escolares.

Licitación Pública Nacional Nº 13/11

Escuela Nº 4415

Localidad: El Galpón

Departamento: Metán – Provincia: Salta

Nivel Primario – CB Secundario

Consultas y ventas de pliegos a partir del 20 de septiembre del año 2011 a las 09:00 hs.

Fecha y hora de apertura: 02/11/2011, hs. 09:30.

Consulta, venta de pliegos: UCEPE – Del Milagro 398 – Salta.

Lugar de apertura: Av. De los Incas s/n Centro Cívico Grand Bourg – Salta

Dr. Rafael Ojeda

Coordinador Jurídico

U.C.E.P.E.

Gobierno de la Provincia de Salta
    
Importe  $600,00 e)  21/09 al 04/10/2011

   
LICITACIONES PUBLICAS

 

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 400000586
FACTURA N° 0004-0428
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA Nº 17/11 – EXPTE. ADM 1385/11
Expte. ADM 1385/11

Implementación Piloto de un Sistema de Grabación Digital de Audio y Videos en Tres Salas de Audiencias

El Poder Judicial de la Prov. de Salta, llama a Licitación Pública, con la modalidad prevista en el art. 9 de la ley 6838, para el día 18 de octubre de 2011, a hs. 10 o día hábil siguiente, si éste fuere declarado inhábil, para la implementación piloto de un sistema de grabación digital de audio y video en tres salas de audiencias, conforme Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas que se encuentran a disposiciones de los interesados.

Por Informes y Venta de Pliegos: Dirección de Administración Area Compras del Poder Judicial de Salta – Avda. Bolivia 4671, Segundo Piso- Of. 3005 – Horario: 08:00 a 13:00.

Consultas de Pliego: Página Web: www.justiciasalta.gov.ar

Precio del Pliego: $ 300 (pesos trescientos)

Apertura de las Propuestas: Poder Judicial de Salta – Area Compras Avda. Bolivia 4671, 2º piso, oficina 3005. el 18 de octubre de 2011. Horas 10:00.

C.P.N. Virginia Lona Kralik

Enc. Area de Compras

Poder Judicial de Salta
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 400000584
FACTURA N° 0004-0426
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA Nº 19/11 – EXPTE. ADM 1419/11
Expte. ADM 1419/11

Adquisición de Equipamientos Informáticos para dependencias varias

El Poder Judicial de la Prov. de Salta, llama a Licitación Pública, con la modalidad prevista en el art. 9 de la ley 6838, para el día 19 de octubre de 2011, a hs. 10 o día hábil siguiente, si éste fuere declarado inhábil, para la adquisición de equipamientos informáticos destinados a dependencias varias, conforme Pliegos de Condiciones y Especificaciones Técnicas que se encuentran a disposición de los interesados.

Por Informes y Venta de Pliegos: Dirección de Administración Area Compras del Poder Judicial de Salta – Avda. Bolivia 4671, Segundo Piso- Of. 3005 – Horario: 08:00 a 13:00.

Consultas de Pliego: Página Web: www.justiciasalta.gov.ar

Precio del Pliego: $ 90 (pesos noventa)

Apertura de las Propuestas: Poder Judicial de Salta – Area Compras Avda. Bolivia 4671, 2º piso, oficina 3005. El 19 de octubre de 2011. Horas 10:00.

C.P.N. Virginia Lona Kralik

Enc. Area de Compras

Poder Judicial de Salta
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

 

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 100024033
FACTURA N° 0001-35627
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE SALTA Nº 003/2011
Adquisición de Un Vehículo 0 Km. Tipo Sedán Cuatro Puertas para Uso Oficial de la Cámara de Diputados de la Provincia de Salta.

Precio del Pliego: $ 500,00 (Pesos Quinientos)

Venta en: Tesorería de la Cámara de Diputados sito en Mitre 456.

Apertura Sobres el: 14/10/2011 a Horas 11:00 (o día Subsiguiente si fuera feriado) en el Sector Registros y Contrataciones sito en calle Mitre Nº 456 – Salta (C.P. 4.400) – Teléfonos (0387) 4322351 – 4322281.

Lic. Miguel Angel Colodro

Jefe de Sector

Registros y Contrataciones

Cámara de Diputados – Salta

Ramon Saman

Jefe División Compras

Cámara de Diputados – Salta
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 100024023
FACT. V/C N° 0002-01571
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
COORDINACION DE COMPRAS DEL PODER EJECUTIVO – POLICIA DE LA PROVINCIA DE SALTA Nº 200/11
Gobierno de la Provincia de Salta

Objeto: Adquisición de Un Microscopio o Comparador Balístico.

Organismo Originante: Ministerio de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos.

Expediente: 0030044-207.529/2009.

Destino: Policía de la Provincia.

Fecha de Apertura: 14/10/2011 – Horas: 12:00

Precio del Pliego: $ 500,00 (Pesos Quinientos con 00/100), depositados en cuenta de Banco Macro Nº 3-100-0008000096-3 del Organismo Destinatario.

Monto Oficial: $ 605.696,91 (Pesos Seiscientos Cinco Mil Seiscientos Noventa y Seis con 91/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra Página Web “www.salta.gov.ar – Link Compras y Contrataciones” o personalmente en la Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, Planta Baja, Sec. Gral. de la Gobernación – ala este o en dependencias de Casa de Salta sito en Diagonal Norte 933, Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo – Centro Cívico Grand Bourg – Av. de los Incas s/Nº - 3º Block – Planta Baja – “Secretaría General de la Gobernación”.

Consultas: Tel/Fax (0387) 4324372 – 4364344.

Dra. Mariana González Fagalde

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 100024022
FACT. V/C N° 0002-01570
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
COORDINACION DE COMPRAS DEL PODER EJECUTIVO – TOMOGRAFIA COMPUTADA S.E. Nº 202/11
Gobierno de la Provincia de Salta

Objeto: Adquisición de Medicamentos.

Organismo Originante: Tomografía Computada S.E.

Expediente: 0100260-160.310/2011-0.

Destino: Tomografía Computada S.E.

Fecha de Apertura: 14-10-11 – Horas: 10:00

Precio del Pliego: $ 300,00 (Pesos Trescientos con 00/100), depositados en cuenta de Banco Macro 3-100-0004401262-3 de Tomografía Computada S.E.

Monto Oficial: $ 567.772,00 (Pesos Quinientos Sesenta y Siete Mil Setecientos Setenta y Dos con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra Página Web “www.salta.gov.ar – Link Compras y Contrataciones” o personalmente en la Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, Planta Baja, Sec. Gral. de la Gobernación – ala este o en dependencias de Casa de Salta sito en Diagonal Norte 933, Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo – Centro Cívico Grand Bourg – Av. de los Incas s/Nº - 3º Block – Planta Baja – “Secretaría General de la Gobernación”.

Consultas: Tel/Fax (0387) 4324372 – 4364344.

Dra. Mariana González Fagalde

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

 

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 100024021
FACT. V/C N° 0002-01569
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
COORDINACION DE COMPRAS DEL PODER EJECUTIVO – MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO Nº 203/11
Gobierno de la Provincia de Salta

Objeto: Contratación del Servicio de Transporte.

Organismo Originante: Ministerio de Desarrollo Humano.

Expedientes: 0040155-18.917/2011-10.

Destino: Juegos Deportivos Evita 2011 en la ciudad de Mar del Plata. Secretaría de Deportes y Recreación.

Fecha de Apertura: 14/10/2011 – Horas: 11:00

Precio del Pliego: $ 300,00 (Pesos Trescientos 00/100), depositados en cuenta de Banco Macro Nº 3-100-0940137774/4 del Ministerio de Desarrollo Humano.

Monto Oficial: $ 464.000,00 (Cuatrocientos Sesenta y Cuatro Mil con 00/100).

Consulta y Adquisición de los Pliegos: En nuestra página web “www.salta.gov.ar – Link Contrataciones” o personalmente en la Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo sito en Centro Cívico Grand Bourg, 3º edificio, Planta Baja, Sec. Gral. de la Gobernación – ala este o en dependencias de Casa de Salta sito en Diagonal Norte 933 Capital Federal.

Lugar de Presentación de Sobres y Apertura: Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo – Centro Cívico Grand Bourg – Av. de los Incas s/Nº - 3º Block – Planta Baja – Secretaría General de la Gobernación.

Consultas: Tel/Fax (0387) 4324372 – 4364344.

Dra. Mariana González Fagalde

Coordinación de Compras del Poder Ejecutivo
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

LICITACION PUBLICA O.P. Nº 100024006
FACT. V/C N° 0002-01566
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
INSTITUTO PROVINCIAL DE VIVIENDA SALTA Nº 019/2011
Gobierno de la Provincia de Salta

Ministerio de Finanzas y Obras Públicas

Secretaria de Obras Públicas

Construcción Nuevo Pozo y Obras Complementarias Villa Josefina en Rosario de la Frontera – Salta

Presupuesto Oficial Tope: $ 470.000,00

Nº de Lic.: 019/11

Nº de Proy.: 5/11

Nº Expte: 011-0068-161526

Nombre del Proyecto: Construcción Nuevo Pozo y Obras Complementarias Villa Josefina en Rosario de la Frontera – Salta

Presupuesto Total: $ 470.000,00

Precio del Pliego: $ 470,00

Plazo: 60 días corridos

Venta de Pliegos desde el 06/10/2011 hasta las 12:00 horas del 19/10/2011

Fecha de Apertura: 21/10/2011 a Horas 09:00

Fecha de Recepción de Ofertas: 21/10/2011 hasta Horas 09:00

Lugar de Recepción y Apertura de Ofertas: en la Sede del I.P.V. Belgrano 1349 – Ciudad de Salta

Consulta y Venta de Pliegos: en la Sede del I.P.V. Belgrano 1349 – Ciudad de Salta.

Inscripción previa obligatoria en el Registro General de Contratistas de la Unidad Central de Contrataciones.

Arq. Vicente Javier Gallipoli

Gerente de Proyectos

Instituto Provincial de Vivienda
    
Importe  $120,00 e)  28 y 29/09/2011

   
CONTRATACION DIRECTA

 

CONTRATACION DIRECTA O.P. Nº 100024039
FACTURA N° 0001-35632
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
SERVICIO PENITENCIARIO DE LA PROV. DE SALTA Nº 178/11
Sub Secretaría de Política Criminal

y Asuntos Penitenciarios

Art. 12º de la Ley Nº 6838/96 Sistema de Contrataciones de la Provincia

Expte. Nº 0030050-161.255/2011-0 – “Adquisición de Carne Vacuna en Media Res”, con destino a Unidades Carcelarias Nº 1, 4, 6, 7, Alcaidía General, Escuela de Cadetes, Centro de Atención a Jóvenes en conflicto con la Ley Penal (Unidad de Menores) y Buffet de Personal de Salta Capital, dependientes de este Organismo.

Fecha de Apertura: 06 de Octubre de 2.011 – Horas: 10:00.

Presupuesto Oficial: $ 24.570,00 (Pesos: Veinticuatro mil quinientos setenta).

Pliegos: Sin Cargo.

Consulta y Entrega de Pliegos: Dirección de Administración – División Compras – Av. Hipólito Yrigoyen Nº 841 – Salta Capital (C.P. 4.400) Teléfonos 0387-4280/635-636-638-639-640-641-642 (Internos 123 ó 124)

Correo Electrónico: spps-compras@arnetbiz.com.ar

Adriana Lamonaca

Alcaide Mayor

Dtra. (I) Adm. S.P.P.S.
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   
CONCURSOS DE PRECIOS

 

CONCURSO DE PRECIOS O.P. Nº 400000585
FACTURA N° 0004-0427
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA – ART. 10 LEY 6838 – EXPTE. ADM 1460/11
Adquisición de Bibliografía destinada

a las Bibliotecas del Poder Judicial

El Poder Judicial de la Prov. de Salta, llama a Concurso de Precios, con la modalidad prevista en el art. 10 de la ley 6838, para el día 17 de octubre de 2011, a hs. 10 o día hábil siguiente, si éste fuere declarado inhábil, para la adquisición de bibliografía destinada a las Bibliotecas del Poder Judicial, conforme Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas que se encuentran a disposición de los interesados.

Por Informes y Entrega de Pliegos: Dirección de Administración. Area Compras del Poder Judicial de Salta. Avda. Bolivia 4671, Segundo Piso. Of. 3005. Horario: 08:00 a 13:00

Consultas de Pliego: Página Web: www.justiciasalta.gov.ar

Apertura de las Propuestas: Poder Judicial de Salta. Dirección de Administración. Area Compras, Oficina 3005. 2do Piso, Avda. Bolivia 4671. El 17 de octubre de 2011. Horas 10:00.

C.P.N. Virginia Lona Kralik

Enc. Area de Compras

Poder Judicial de Salta
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

CONCURSO DE PRECIOS O.P. Nº 100024019
FACTURA N° 0001-35614
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA – Nº 73/2011 (EXPTE. Nº 0110033-83287/2011)
Gobierno de la Provincia de Salta

Obras Complementarias

Av. Bolivia – Ejercito Argentino

Precio del Pliego: Pesos Seiscientos ($ 600.-)

Presupuesto Oficial: Dos Millones Trescientos Treinta ($ 2.330.000.-)

Apertura: 20 de Octubre de 2011 – Horas 10,00.

Plazo de Obra: Seis (06) meses.

Inscripción previa obligatoria en el Registro General de Contratistas de la Unidad Central de Contrataciones.

Consulta y Venta de Pliegos: Dirección de Vialidad de Salta – Departamento Contable – Financiero, desde el 05/10/11 hasta el 19/10/11 de 08,00 a 13,30 hs. – Tel. (0387) 431-0826 y Líneas Rotativas.

Ing. Gerardo R. Villalba

Director

Dirección Vialidad de Salta
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

CONCURSO DE PRECIOS O.P. Nº 100023989
FACTURA N° 0001-35568
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN – EXPTE. Nº 239.084-203-2011 – RESOLUCION Nº 6382/2011
El Intendente Municipal

RESUELVE:

Art. 1º) Convocar a Concurso de Precios para la ejecución de la obra: “Ampliación y Refacción Sector Emergencias del Hospital San Vicente de Paul 1º Etapa” con un presupuesto oficial de $ 1.299.374,40 (Un Millón doscientos noventa y nueve mil trescientos setenta y cuatro c/40/00) para el día 11 de Octubre del cte. Año.

Art. 2º) Las ofertas deberán presentarse en Mesa de Entradas de la Municipalidad de Orán, calle Belgrano 655 de esta ciudad, hasta el día indicado en el artículo primero a horas 08.00 y serán abiertas el mismo día (o inmediato posterior si aquel fuere inhábil o feriado) a horas 08,30.

Dr. Marcelo Lara Gros

Intendente

Luis Sare

Secretario de Gobierno y Participación Ciudadana

Raúl Martín Guerrero

Director de Comunicación y Protocolo

Municipalidad de Orán
    
Importe  $120,00 e)  28 y 29/09/2011

   
NOTIFICACION ADMINISTRATIVA

 

NOTIFICACION ADMINISTRATIVA O.P. Nº 100024004
FACTURA N° 0001-35593
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE – NOTIFICA SR. COPA, JUAN CELINDO Y OTROS RES. AMT. 325/11
La Autoridad Metropolitana de Transporte notifica por este medio a: Sr. Copa, Juan Celindo; Sra. Hoyos Escobar, Verónica Victoria; Sr. Orquera, Oscar; Sr. Arias, Dionicio Ernesto; Sr. Sánchez, Adolfo; Sr. Ponce, Orlando Alberto; Sr. Ponce, Daniel Armando; Sr. Torres, Juan Rolando; Sr. Cervetto, José Roberto; Sr. Cervetto, José Angel; Sr. Bognanno, Fernando Gustavo; Sr. Rodríguez, José Carlos, el contenido de la Resolución AMT Nº 325/11 dictada respecto de Licencias de Taxis sin prestación del servicio, conforme Informe del Area de Registros y Habilitaciones de AMT, cuyo texto completo se adjunta en fotocopia de la Resolución mencionada, haciendo saber a los interesados que cuentan con un plazo de diez días hábiles administrativos contados a partir del último día de la presente publicación para la interposición de Recurso de Revocatoria o de Reconsideración. Publíquese la Resolución 325/11 por el término de tres días en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta, de conformidad a lo dispuesto en el art. 150 de la Ley 5348 de Procedimientos Administrativos de la Provincia de Salta.

Ing. Adriana Pérez

Presidente

Autoridad Metropolitana de Transporte
    
Importe  $180,00 e)  28 al 30/09/2011

AVISOS ADMINISTRATIVOS

 

AVISO ADMINISTRATIVO O.P. Nº 400000587
FACTURA N° 0004-0429
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE SALTA – COTIZACION DE PRECIOS – ART. 126838 – EXPTE. ADM 1477/11
Art. 12 Ley 6838

Desinfección, Desinfectación y Desratización

de Dependencias Varias.

Llámase a cotizar precios para el día 11 de octubre de 2011, a hs. 10 o día hábil siguiente, si éste fuere declarado inhábil, para el servicio de desinfección, desinsectación y desratización de edificios del Distrito Centro, Distrito Norte, Orán y Tartagal y del Distrito Sur, Metán, cuyas especificaciones técnicas se encuentran a disposición de los interesados.

Por Informes y Entrega de Pliegos: Dirección de Administración. Area Compras del Poder Judicial de Salta. Avda. Bolivia 4671, Segundo Piso. Of. 3005. Horario: 08:00 a 13:00

Consultas de Pliego: Página Web: www.justiciasalta.gob.ar

Precio del Pliego: Sin Costo.

Apertura de las Propuestas: Poder Judicial de Salta. Area Compras, Avda. Bolivia 4671. Segundo Piso, Oficina 3005. El 11 de septiembre de 2011. Horas 10:00

C.P.N. Virginia Lona Kralik

Enc. Area de Compras

Poder Judicial de Salta
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

AVISO ADMINISTRATIVO O.P. Nº 100024012
FACTURA N° 0001-35597
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
DIRECCION DE VIALIDAD DE SALTA – CONTRATACION DIRECTA Nº 38/2011 – EXPTE. Nº 0110033-94.549-2011
Gobierno de la Provincia de Salta

De acuerdo a lo establecido en el Art. 24 de la Ley 6.838, último párrafo, se informa el Resultado de la Contratación Directa para Libre Negociación Nº 38/2011 – Expte. Nº 0110033-94.549/2011-0 – Presupuesto Oficial $ 2.900,00, para la adquisición de “Un (1) Turbo para Camioneta Marca Ford F-100 – Leg. Int. Nº 40*C*.

Firmas Invitadas: Todo Ford, Salta Repuestos, López Diesel S.A., Turbos Salta, Motortrack, La Casa del Aro, Pussetto Salta S.A., El Arca de Noé y J.D. Repuestos.

Firmas Oferentes:

J.D. Repuestos de Sonia S. Fernández: Cotiza por la suma total de $ 3.850,00.-

López Diesel S.A.: Cotiza por la suma total de $ 4.450,00.-

Por Resolución Nº 1.555/2011 se adjudica a la firma J.D. Repuestos de Sonia Susana Fernández por la suma total de $ 3.850,00.-

Sergio Eduardo Fernández

Jefe División Compras y Patrimonio

Dirección de Vialidad de Salta

CPN Raquel I. Maizel de Levin

Jefa Dpto. Cont. Financ. (Int.)
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   
CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA

 

CONVOCATORIA A AUDIENCIA PUBLICA O.P. Nº 100023972
FACTURA N° 0001-35547
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
ROIS S.R.L. – FINCA LA JORNADA – DPTO. ANTA – JOAQUIN V. GONZALEZ – EXPTE. Nº 119-15.540/10
Secretaría de Política Ambiental

Convocatoria a Audiencia Pública

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Salta convoca a Audiencia Pública, para que quienes tengan interés o derecho, pueden expresarse sobre el impacto ambiental y social de un proyecto de habilitación de 503 has. en Fca. “La Jornada”, inmueble matrícula Nº 8082 del Dpto. Anta, expediente Nº 119-15.540/10, iniciado por la firma “ROIS S.R.L.”, de acuerdo a lo establecido por el artículo 49 de la ley 7070/00.

Fecha y Hora de la Audiencia: Viernes 21 de Octubre de 2011, a hs. 10:00.

Lugar de realización: Salón “Britos”, sito en calle Pedro Palermo y 25 de Mayo.

Localidad: Joaquín V. González.

Lugar donde obtener vista del Expte. y del Estudio de Impacto Ambiental y Social: En la ciudad de Salta, en Balcarce Nº 388 (Secretaría de Política Ambiental), de lunes a viernes, en el horario de 08:00 a 14:00 hs.

En Joaquín V. González, en su Municipalidad, sita en Av. Gral. Güemes Nº 101, de Lunes a Viernes, en el horario de 08:00 a 12:00 hs.

Lugar y plazo para presentarse como parte y acompañar prueba: ante la Secretaría de Política Ambiental, sita en Balcarce Nº 388, Ciudad de Salta, de 08:00 a 14:00 hs. (de Lunes a Viernes) y hasta el 19 de Octubre de 2011.

Instructor de la Etapa Preparatoria: Dra. Ma. Elisa Rosa.

Presidente de la Audiencia: Dra. Gloria Liliana Manresa.

Dra. María Elisa Rosa

Profesional Asistente

Asesoría Legal y Control

Secretaría de Política Ambiental
    
Importe  $180,00 e)  27 al 29/09/2011

RESOLUCION DE OTRO ORGANISMO

 

RESOLUCION DE OTRO ORGANISMO O.P. Nº 100024036
FACT. V/C N° 3269
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
AUTORIDAD METROPOLITANA DE TRANSPORTE – Nº 1533/11 DEL 27/09/2011
Salta, 27 de Septiembre de 2011

VISTO:

El Expte. Nº 238-16.875/11, “AMT – Area Económica s/Solicitud de Readecuación Tarifaria para el Servicio de Taxis”; El Acta de Directorio Nº 38/11; y

CONSIDERANDO:

Que los presentes autos se inician con las presentaciones realizadas por los representantes del Centro de Taximetrista de Salta, la Federación Nacional de Conductores de Taxi Delegación Salta, y la Unión de Conductores de Taxi de Salta; quienes solicitan una readecuación tarifaria en el servicio de taxi y remis.

Que a fs. 1/2 el Centro de Taximetrista de Salta, solicita se estudie la readecuación tarifaria para el servicio de transporte impropio de taxi, aduciendo que con la actual estructura de costo, no llegan a cubrir los costos mínimos indispensables para el mantenimiento de su fuente laboral.

Que a fs. 3/4 la Federación Nacional de Conductores de Taxi Delegación Salta, solicita una re adecuación tarifaria, consistente en un incremento de tres centavos de peso por cada cien metro recorridos, solicitando también que el mismo sea trasladado en forma proporcional al servicio de Remis.

Que a fs. 5/6, la Unión de Conductores de Taxi de Salta, solicita se incremente la tarifa de taxi, de conformidad al cuadro tarifario que proponen en anexo y así también requieren que el valor de la ficha de remis por cada cien metros recorridas sea superior en seis centavos al valor de la ficha de taxi.

Que a fs. 7, el Area Económica de la AMT, informa que la tarifa de los servicios de taxi y remis en la Ciudad de Salta, con respecto al resto de las Ciudades del País es una de las mas bajas, que así también los precios de los distintos insumos que forman parte del costo del servicio impropio, entre el valor vigente en junio de 2010 y el valor que los mismos alcanzaron en agosto de 2011, implican un incremento promedio de dichos ítems del 31%, que así también informa, que en el transcurso del año el servicio de transporte propio (colectivo) sufrió un incremento en sus tarifas del 33%.

Que en relación a las tarifas del servicio impropio, el Reglamento en su Art. 91 establece los principios generales que rigen las mismas, entre los que cabe destacar los siguientes: “Propenderá a una gestión eficiente del servicio prestado y de los recursos involucrados”; y “Los precios y tarifas deberán reflejar el costo económico de la prestación del servicio, de acuerdo con las siguientes pautas: 1. Proveerán a los licenciatarios, que operen en forma eficiente y prudente, la posibilidad de obtener ingresos necesarios para cubrir todos los costo razonables asociados a la prestación del servicio, incluyendo los costos de operación, inversión, tributarios y una utilidad razonable. 2. Deberán mantener mecanismos que estimulen la eficiencia en la prestación de los servicios. 3. Deberán ser iguales con relación a todos lo usuarios del servicio, sin que los licenciatarios puedan establecer discriminaciones en la tarifas y/o en el servicio prestado. 4. No se podrá trasladar a los usuarios, vía tarifa, los costos que surjan de ineficiencias operativas y/o imprevisiones atribuibles a los licenciatarios.”

Que adentrándonos en el análisis del presente, y teniendo en consideración la solicitud realizada por los presentantes, cabe afirmar que la pretensión contenida en la misma consiste en obtener una readecuación tarifaria para el servicio de taxi y remis.

Que en relación a éstas solicitudes, resulta esclarecedor el informe económico al que se hizo referencia ut supra, el cual determina que se encuentran dados los presupuesto fácticos y jurídicos que habilitan un procedimiento de revisión de costos de la tarifa para el servicio de taxi y remis.

Que en lo que respecta al procedimiento aplicable para llevar adelante las modificaciones propuestas, el artículo 4º de la Ley Nº 7322 establece el procedimiento aplicable por esta Autoridad para aprobar los cuadros tarifarios de los servicios de transportes propios e impropios de la Región Metropolitana, disponiendo para ello, el previo análisis de lo solicitado y que en todos los casos se debe recurrir a un procedimiento de Consulta Pública. Por lo expuesto se estima aconsejable contemplar mecanismos de participación útiles, cuya aplicación adecuada posibilite conocer la opinión de los usuarios y de los distintos sectores y actores del sistema de transporte, tanto propio como impropio, cuyos intereses puedan resultar alcanzados por la modificación a implementarse.

Que en relación a los medios de participación, doctrinariamente, y siguiendo el derecho norteamericano, se reconocen dos mecanismos por medio de los cuales los interesados participan en la adopción de decisiones vinculadas a una actividad regulada por el Estado. Ellos son la “audiencia pública” que precede el dictado de actos administrativos singulares, y “los documentos de consulta” en forma previa a la emisión de normas de contenido reglamentario, es decir de carácter general. Ambos tienden a lograr canales de integración de quienes van a verse alcanzados por la decisión del ente regulador, para de tal modo permitir que sus opiniones e intereses sean escuchados y analizados antes del dictado de una determinada medida. Se busca privilegiar el consentimiento por sobre la coacción; y el pluralismo en lugar de la imposición unilateral.

Que tales mecanismos constituyen una herramienta importante en beneficio del procedimiento, pues otorga a los particulares una oportunidad formal de participación, resguardando la necesaria transparencia y publicidad de las decisiones que se adopten, y en definitiva, la garantía del debido proceso.

Que de esta manera, el administrado, y en definitiva el destinatario de la norma a sancionar, alcanza un rol que trasciende del de mero receptor pasivo del acto o norma, pues de algún modo colabora en su elaboración. Esa participación es la mejor prenda del acatamiento de lo resuelto, a través del consenso obtenido por convicción (conf. Real, Alberto, “Procedimiento administrativo comparado”, en obra colectiva “Procedimiento Administrativo”, p. 190).

Que independientemente de las nociones conceptuales, y a tenor de las consideraciones expuestas, resulta aconsejable implementar, previo a la aprobación o consideración del proyecto propuesto por los peticionantes, el mecanismo de consulta pública de carácter consultiva, el cual se presenta como un mecanismo eficaz y expedito para conocer realmente la opinión de los usuarios y para atender sus sugerencias, favoreciendo el intercambio de criterios y opiniones entre los distintos sectores involucrados; al mismo tiempo que permite dar una respuesta rápida a los requerimientos que demanda el servicio en los aspectos tarifarios de dinámica evolución.

Que dicho procedimiento tutela el derecho de los ciudadanos al control y participación en los aspectos regulatorios de los servicios de transporte.

Que asimismo, el citado procedimiento se adecua a lo dispuesto en el artículo 42 de la Constitución Nacional y artículo 31 de la Constitución Provincial, en tanto prevén la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios en los organismos de control.

Que asimismo, y a los fines de precisar el alcance de la consulta, es menester especificar el objeto de la misma, el lugar físico donde el documento de consulta se encontrará disponible para tomar vista y efectuar las presentaciones pertinentes.

Que también se debe determinar el procedimiento y plazos que regirán el mecanismo de consulta en este caso particular.

Que este Directorio se encuentra facultado para dictar el presente acto, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Nº: 7.322, normas complementarias y concordantes.

Por ello;

El Directorio de la Autoridad Metropolitana

de Transporte

RESUELVE:

Artículo 1º - Dispónese, conforme a lo prescripto en los considerandos de la presente, instrumentar la Convocatoria al Procedimiento de Documento de Consulta, a los fines de tratar las propuestas de solicitud de aprobación de una recomposición de las tarifas para el Servicio impropio de taxi y remis de la Ciudad de Salta.

Art. 2º - Téngase como Documento de Consulta las solicitudes efectuadas por el Centro de Taximetristas de Salta, la Federación Nacional de Conductores de Taxis Delegación Salta, la Unión de Conductores de Taxi de Salta y el informe técnico complementario realizado por el área Económica de A.M.T., instrumentos éstos que obran en el expediente de referencia.

Art. 3º - Téngase presente para la convocatoria dispuesta:

a) Que el documento en consulta pública contienen los términos planteados por la Centro de Taximetristas de Salta, la Federación Nacional de Conductores de Taxis Delegación Salta y la Unión de Conductores de Taxi de Salta, para la recomposición de la tarifas de los servicios de transporte automotor de personas impropio de la Ciudad de Salta.

b) Que el Documento de Consulta se encontrará disponible para tomar vista en la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte (A.M.T.), sita en calle Mitre Nº 1231 de la Ciudad de Salta, en el horario de 08:30 a 15:00 horas. Los interesados podrán tomar vista de las actuaciones administrativas por el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos. Dicho plazo se imputará a partir del día de publicación de la presente convocatoria. En dicho período se podrá extraer fotocopias a costo de los interesados.

c) Que durante el plazo mencionado en el inciso b) y hasta dos días posteriores al plazo de consulta, los interesados podrán presentar por escrito ante la Mesa de Entradas de la AMT, todas las observaciones, opiniones y comentarios referidos al documento que se somete a consulta, acompañando la documentación que estimen pertinente.

d) Que el Directorio de la Autoridad convocante dictará la Resolución definitiva sustentada en derecho, la que deberá valorar la prueba debidamente producida y considerará expresamente todos los hechos traídos a su conocimiento o introducidos de oficio en el procedimiento de consulta siempre y cuando los mismos guarden relación con las propuestas. Se incluirán, en su caso, los votos disidentes y sus fundamentos.

e) La publicación: La Resolución definitiva indicará conforme a la magnitud o generalidad del caso, la índole y la extensión de su publicación. Sin perjuicio de ello, la resolución integra deberá ser notificada personalmente por cédula a las partes intervinientes.

f) Los Recursos: Las decisiones finales adoptadas por la A.M.T. serán recurribles en la forma prevista en la Ley de su creación y sus reglamentaciones.

Art. 4º - Notifíquese la convocatoria del Procedimiento de Documento de Consulta a:

a) Secretaría de Relaciones Institucionales y Defensa del Consumidor.

b) Ministerio de Desarrollo Económico.

c) Las Cámaras Legislativas de la Provincia.

d) La Municipalidad de la Ciudad de Salta.

e) Las Asociaciones y/o personas jurídicas que agrupen a propietarios y/o peones de Taxis.

f) Las Asociaciones y/o personas que agrupen a propietarios y/o peones del servicio de remis.

g) Las Asociaciones de Defensa del Usuario del medio.

Art. 5º - Ordénase publicar la presente convocatoria por un (1) día en el Boletín Oficial. Asimismo, procédase a su comunicación por un (1) día en Un (1) diario de circulación provincial.

Art. 6º - Establécese para las notificaciones de las Provincias y Resoluciones, los días martes y jueves, o el siguiente hábil si éstos fueran feriados, pudiéndose tomar vista de las actuaciones.

Art. 7º - Regístrese; notifíquese, publíquese y oportunamente archívese.

Ing. Adriana Pérez

Presidente

Autoridad Metropolitana de Transporte

Sr. Gustavo Alberto López

Vicepresidente

Autoridad Metropolitana de Transporte
    
Sin Cargo   e)  29/09/2011

   
SECCION JUDICIAL

EDICTO DE MINA

EDICTO DE MINA O.P. Nº 100024016
FACTURA N° 0001-35607
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LUIS AGUSTIN CEKADA Y MATIAS CASTAÑO – PERMISO DE CATEO – DPTO. GRAL. GÜEMES – EXPTE. Nº 20.385
El Dr. Daniel E. Marchetti, Juez de Minas y en lo Comercial de Registros de la Provincia de Salta, hace saber a los efectos del Art. 27 del Cód. de Minería que los Sres. Luis Agustín Cekada y Matías Castaños por Expte. Nº 20.385 han solicitado Permiso de Cateo en una superficie de 1.873 has. 517 m2 en el Dpto. General Güemes, sobre terrenos de propiedad privada. Para mayor información se puede compulsar el expediente antes mencionado, donde a fs. 15 se detallan las coordenadas geográficas respectivas. Se notifica especialmente a Ghilardelli de Caggiano, Celia María; Omar, Andrea y Laura Caggiano (Catastro 97); Martearena de Santos, Juana Francisca; Abraham, Esther Luisa, Fortunato y José Luis; Costa Cardone, José Rosario; Domínguez, Marcela Alejandra; Abraham, Eduardo; Nallar, Ana María del Valle y Silvia Rosana; Perea, Víctor José (Catastro 1260); Santos Mauricio (Catastro 1262); Abraham, Esther Luisa y Fortunato; Valle José Luis; Costa Cardone José Rosario; y Abraham Eduardo; Nallar Ana Luisa del Valle y Silvia Rosana; Perea Víctor José (Catastro 8478), todos del Dpto. Gral. Güemes. Esc. Humberto Ramírez, Secretaria.
    
Importe  $120,00 e)  29/09 y 07/10/2011

SUCESORIOS

 

SUCESORIO O.P. Nº 400000588
FACTURA N° 0004-0430
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LEZCANO, MARIA MAGDALENA – EXPTE. Nº 287.474/09
El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez del Juzgado de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 5ª Nomin., del Distrito Judicial Centro, sito en la calle Avda. Bolivia Nº 4.671, Planta Baja, Ciudad Judicial, Secretaría de la Dra. Sandra Carolina Perea, en los autos caratulados: “Lezcano, María Magdalena s/Sucesorio”, (Expte. Nº 287.474/09), cita por edictos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y diario El Tribuno, cita a todos los que se consideren con derechos a los bienes de la presente sucesión, sean como herederos o como acreedores, para que dentro del plazo de treinta días, contados desde la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Salta, 05 de Septiembre de 2.011. Dra. Sandra Carolina Perea, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000583
FACTURA N° 0004-0425
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
TAPIA ROGELIO MARIANO – TOLABA, MARIA ANA – EXPTE. Nº 329.675/10
El Dr. Sergio Miguel Angel David, Juez de 1º Inst. en lo C. y C. 2º Nom., Secretaría de la Dra. Rubi Velazquez, ordena en los autos caratulados: “Sucesorio – Tapia, Rogelio Mariano – Tolaba, María Ana”, Expte. Nº 329.675/10, cítese por edictos que se publicarán durante tres días consecutivos en los diarios Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación comercial a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para que dentro del término de treinta (30) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 25 de Agosto de 2011. Dra. Rubi Velazquez, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000582
FACTURA N° 0004-0424
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
HERRERA, JULIO PIO – EXPTE. Nº 351.316/11
El Dr. Juan A. Cabral Duba, Juez de 1º Inst. en lo C. y C. 11º Nom., Secretaría de la Dra. Alejandra Diez Barrantes, ordena en los autos caratulados: “Sucesorio – Herrera, Julio Pio”, Expte. Nº 351.316/11, cítese por edictos que se publicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación comercial (Art. 723 del Código Procesal Civil y Comercial) a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para que dentro del término de treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 02 de Septiembre de 2011. Dra. María Delia Cardona, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000581
REC. S/C N° 3266
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LIENDRO SANTOS, RIOS JESUS – EXPTE. Nº 2-330.278/10
La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 8va. Nominación, Secretaría de la Dra. Magdalena Solá, en los autos caratulados: “Liendro Santos, Ríos Jesús - Sucesorio”, Expte. Nº 2-330.278/10, cítese por edictos, que se publicarán durante (3) tres días en el Boletín Oficial y en un diario de mayor circulación (Art. 723 del Cód. Procesal C. y C.), a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de los treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 5 de Septiembre de 2011. Dra. Magdalena Solá, Secretaria.
    
Sin Cargo   e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 100024025
FACTURA N° 0001-35618
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
SOLALIGA, MANUEL – EXPTE. Nº 13.621/11
El Dr. Teobaldo René Osores, Juez, a cargo del Juzgado de 1ra. Inst. en lo C. y C. de 2da. Nom. del Distrito Judicial del Sur – San José de Metan, Secretaría de la Dra. Nelly Elizabeth García, en autos: “Solaliga, Manuel por Sucesorio” Expte. Nº 13.621/11, cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para que dentro del término de treinta días, a partir de la última publicación, comparezcan a hacer valer esos derechos. Publíquese por tres días en Boletín Oficial y diario El Tribuno. San José de Metán, 22 de Septiembre de 2011. Dra. Nelly Elizabeth García, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 100024024
FACTURA N° 0001-35616
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
SOLA RAMON – EXPTE. Nº 331.906/10
El Dr. Luis Enrique Gutiérrez, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 3º Nominación, Secretaría de la Dra. Silvia Palermo de Martínez, en los autos caratulados: “Solá Ramón Sucesorio”, Expte. Nº 331.906/10, cítese a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para que dentro del término de treinta días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial en diario El Tribuno o en el Nuevo Diario. Salta, 21 de Septiembre de 2011. Dra. Silvia Palermo de Martínez, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 100024014
REC. S/C N° 3265
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
ALBORNOZ MIRIAM LILIANA – EXPTE. Nº 1-312.180/10
La Dra. Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 6º Nominación, Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Secretaría a cargo del Dr. Gustavo Díaz Olmos, en los autos caratulados: “Albornoz Miriam Liliana s/Sucesorio”, Expte. Nº 1-312.180/10: Declarar abierto el Juicio Sucesorio de Miriam Liliana Albornoz y citar por edictos que se publicarán por el término de tres días en los diarios Boletín Oficial y otros de mayor circulación a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta días corridos a contar desde la última publicación, comparezcan a hacerlos valer bajo apercibimiento de lo que dispone el art. 724 del C.P.C. y C. Salta, 27 de Julio de 2.011. Dra. Cristina Beatriz Pocovi, Secretaria.
    
Sin Cargo   e)  29/09 al 03/10/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000576
FACTURA N° 0004-0421
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
GARNICA, JOSE RAMON – EXPTE. Nº 112.478/04
La Señora Juez Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, interinamente a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial Novena Nominación, Secretaría de la Dra. María Fernanda Diez Barrantes, en los autos caratulados: “Garnica, José Ramón s/Sucesorio”, Expte. Nº 112.478/04, cita y emplaza, a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta días, contados a partir de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese durante tres días en el Boletín Oficial y otro diario de circulación comercial (Art. 723 del C.P.C. y C.). Salta, 23 de Septiembre de 2.011. Dra. María Ana Gálvez, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000575
FACTURA N° 0004-0420
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
INOSTROZA, FELIX ARNULFO – EXPTE. Nº 353.176/11
La Dra. Nelda Villada Valdez, Juez en lo Civil y Comercial de Octava Nominación, Secretaría de la Dra. Soledad Fiorillo, en los autos caratulados: “Inostroza Felix Arnulfo - Sucesorio”, Expte. Nº 353.176/11, cita a todos los que se consideren con derecho a los bienes de la presente sucesión, ya sean como acreedores o herederos para que en el término de treinta (30) días de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Publicación por tres (3) días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial. Fdo. Dra. Nelda Villada Valdez, Juez. Salta, 22 de Septiembre de 2.011. Dra. Soledad Fiorillo, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

 

SUCESORIO O.P. Nº 400000574
FACTURA N° 0004-0419
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PEREZ DE ORQUERA, EUSEBIA – EXPTE. Nº 150.762/06
El Juzgado en lo Civil y Comercial, Iº Instancia 2da. Nominación a cargo del Dr. Sergio Miguel Angel David, Secretaría a cargo del Dr. Martín Jalif; en los autos caratulados: “Sucesorio – Pérez de Orquera Eusebia”, Expte. Nº 150.762/06, ha dictado la siguiente resolución: Salta, de 17 de Septiembre de 2007. Declárese abierto el Juicio sucesorio de Doña Pérez de Orquera, Eusebia. Cítese por edictos que se publicarán por el término de tres (3) días en el Boletín Oficial y Nuevo Diario de la provincia de Salta, (art. 723 del C.P.C.C.), a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta (30) días comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de ley. Salta, 26 de Julio de 2.011. Dr. Carlos Martín Jalif, Secretario.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000573
FACTURA N° 0004-0418
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
SANAVERON, PEDRO PATRICIO – EXPTE. Nº 304.575/10
La Dra. Mercedes Alejandra Filtrin, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 6ª Nominación, Secretaría de la Dra. Cristina Beatriz Pocovi, en los autos caratulados: “Sanaveron, Pedro Patricio s/Sucesorio”, Expte. Nº 304.575/10, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sean como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta días corridos de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 6 de Agosto de 2.011. Dra. Cristina Beatriz Pocovi, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000571
FACTURA N° 0004-0416
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
RIVERO, ELISIA – EXPTE. Nº 352.049/11
La Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez a cargo del Juzgado de 1era. Instancia Civil y Comercial 10ª Nominación, Secretaría de la Dra. Adriana García de Escudero, en los autos “Rivero, Elisia” s/Sucesorio, Expte. Nº 352.049/11, en los que se ha dispuesto citar a todos los que se consideren con derechos a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores para que dentro de los treinta (30) días de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiera lugar por ley. Publíquese por Tres días en el Boletín Oficial y en un diario de circulación comercial. Dra. Stella Maris Pucci de Cornejo, Juez. Salta, 08 de Setiembre de 2.011. Dra. Adriana García de Escudero, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 100024001
FACTURA N° 0001-35589
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
ESCANDAR BADI SIMON – EXPTE. Nº 13.803/11
La Dra. Olga Zulema Sapag, Juez a cargo del Juzgado de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de la 1º Nominación del Distrito Judicial del Sur (Metán), Secretaría a cargo de la Dra. Fátima Silvina Ruiz, en los autos caratulados “Sucesorio de Escandar Badi Simón” Expte. Nº 13.803/11, cita por Edictos que se publicarán por tres (3) días en el Boletín Oficial y Diario El Tribuno a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de Treinta (30) días, a partir de la última publicación, comparezcan a hacer valer sus derechos. San José de Metán, 19 de septiembre de 2.011. Dra. Fátima Silvina Ruiz, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 100023990
FACTURA N° 0001-35571
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
VEGA, EDMUNDO ORLANDO; GUYER, NELIDA – EXPTE. Nº 352.351/11
La Dra. Hebe A. Samson, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 1ª Nominación, Secretaría de la Dra. Sara Ramallo, en autos caratulados: “Vega, Edmundo Orlando; Guyer, Nélida s/Sucesorio”, Expte. Nº 352.351/11, cita y emplaza a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores del causante, para que dentro del término de 30 días de la última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Publíquese por tres días en el Boletín Oficial y en el Diario El Tribuno. Salta, 08 de Septiembre de 2.011. Dra. Sara del C. Ramallo, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000565
REC. S/C N° 3257
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CARABAJAL, GABINO – EXPTE. Nº 337.902/11
La Dra. Hebe A. Samson, Juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación, Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramalllo, en los autos caratulados: “Sucesorio de Carabajal, Gabino”, Expte. Nº 337.902/11, cita por edictos que se publicarán durante tres días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno, a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sean como herederos o acreedores, para que dentro de los treinta días de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 19 de Agosto de 2.011. Dra. Sara del C. Ramallo, Secretaria.
    
Sin Cargo   e)  27 al 29/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000564
FACTURA N° 0004-0412
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CASTILLO, ANGELICA; LEGUIZAMON, JOSE – EXPTE. Nº 273.471/09
El Dr. Federico Augusto Cortés, Juez de 1º Instancia en lo Civil y Comercial de 5º Nominación, Secretaría de la Dra. María Alejandra Gauffín, en los autos caratulados: “Sucesorio de: Castillo, Angélica; Leguizamón, José”, Expte. Nº 273.471/09, cita por edictos que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y en el diario El Tribuno, a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sean como herederos o acreedores, para que dentro de los treinta días de la última publicación, comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 19 de Septiembre de 2.011. Dra. María Alejandra Gauffín, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  27 al 29/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 400000563
REC. S/C N° 3256
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
RAMOS, MARIA INES – EXPTE. Nº 1-330.580/10
La Dra. Hebe A. Samson, Juez a cargo del Juzgado de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial 1ra. Nominación, Secretaría de la Dra. Sara del C. Ramalllo, en los autos caratulados: “Ramos, María Inés - Sucesorio”, Expte. Nº 1-330.580/10, cítese, por edictos que se publicarán por el término de tres días en el Boletín Oficial y el diario El Tribuno, citando a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de 30 días de la última publicación comparezcan a hacerlos valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Firmado: Dra. Hebe A. Samson, Juez. Salta, 25 de Agosto de 2.011. Dra. Sara del C. Ramallo, Secretaria.
    
Sin Cargo   e)  27 al 29/09/2011

   

SUCESORIO O.P. Nº 100023966
FACTURA N° 0001-35532
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
BALDERRAMA, SERGIO GUSTAVO – EXPTE. Nº 339.000/11
El Dr. José Osvaldo Yañez, Juez de 1ª Instancia en lo Civil y Comercial de 4º Nominación, Secretaría a cargo de la Dra. Julia Raquel Peñaranda, en los autos caratulados: “Balderrama, Sergio Gustavo s/Sucesorio”, Expte. Nº 339.000/11, cítese por edictos, que se publicarán por tres días en el Boletín Oficial y en el Nuevo Diario (art. 723 del Cód. Procesal Civil y Comercial), a todos los que se consideren con derecho a los bienes de esta sucesión, ya sea como herederos o acreedores, para que dentro del término de treinta (30) días comparezcan a hacerlo valer, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. Salta, 07 de Septiembre de 2.011. Dra. Julia Raquel Peñaranda, Secretaria.
    
Importe  $150,00 e)  27 al 29/09/2011

   
REMATES JUDICIALES

 

REMATE JUDICIAL O.P. Nº 100024027
FACTURA N° 0001-35620
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
POR JULIO CESAR TEJADA – JUICIO EXPTE. Nº 20.764/11
Martes 11/10/11 – Hs. 19,20

G. Güemes 2025 – Salta (Cap)

JUDICIAL SIN BASE

Automóvil Renault Megane TR1 1.6 Pack 4P – Año 2.008, con equipo de GNC y Funcionando

El día Martes 11 de Octubre 2011 a las 19,20 Hs., en Gral. Güemes 2025 de la ciudad de Salta, Rematare Sin Base y al Contado: un Automóvil m/Renault, Tipo Sedan 4 puertas, Mod. Megane TR1 1.6 Pack, Año 2.008, Motor Nº K4MJ706Q117566, Chasis Nº 8A1LA1V159L114348 – Dominio Nº HKZ – 740, color gris, naftero, con AA, DA, autoestéreo CD, Equipo GNC m/Tomasetto Achille c/Regulador Nº T-686.641 y cilindro, sin auxilio, funcionando y en el estado visto en que se encuentra. Revisar el 10/10/11 de 17 a 20 Hs. y el 11/10/11 desde 10 Hs. Remate por cuenta y orden de Rombo Cía. Financiera S.A. según Art. 39 – Ley de Prendas 12.962 y Art. 585 del C. Com. – Secuestrado en Expte. Nº 20.764/11 “Rombo Compañía Financiera S.A. c/Bernart, Ivana Gabriela (DNI 27.912.153) s/Secuestro Prendario” del Juzgado de 1º Inst. C. y C. 1ra. Nom. del Dto. Judicial del Norte – Tartagal, Secr. de la Dra. Estela Illescas. Condiciones de Pago: De Contado ó Seña 30%, más sellado DGR del 1,2% y Comisión del 10%, todo a cargo del comprador y en el mismo acto. Saldo del 70% dentro de los 3 días hábiles bajo apercibimiento de perder la seña. La deuda que registra el automotor por todo concepto y los gastos de transferencia serán a cargo del comprador. IVA. sobre precio de venta a cargo del comprador para el caso que solicite su discriminación. Edictos: 2 días p/Bol. Of. y 3 p/D. El Tribuno. Esta subasta no se suspenderá aunque el día fijado fuera declarado inhábil (R.M.) – Inf. al Tel. 4223705 – Cel. 154-407778 – Gral. Güemes 2025 – Salta (Cap.).
    
Importe  $64,00 e)  29/09/2011

   

REMATE JUDICIAL O.P. Nº 100024026
FACTURA N° 0001-35619
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
POR JULIO CESAR TEJADA – JUICIO EXPTE. Nº 353.173/11
Martes 11/10/11 – Hs. 19,15

G. Güemes 2025 – Salta (Cap)

JUDICIAL SIN BASE

Automóvil Renault Symbol Pack 1,6 8V 4 P

Año 2.009 - con equipo de GNC, con 49.373 Kms

y en muy buen estado

El día Martes 11 de Octubre 2011 a las 19,15 Hs., en Gral. Güemes 2025 de la ciudad de Salta, Rematare Sin Base y al Contado: un Automóvil m/Renault - Tipo Sedan 4 puertas, Modelo Renault Symbol Pack 1,6 8V – Año 2.009 - Motor Nº 7MF730Q000901 - Chasis Nº 8A1LBM715AL308075 – Dominio Nº IFH–459, color azul, naftero, con 49.373 kms, AA, DA, autoestéreo CD, c/comando, Equipo GNC m/Pelmag c/Regulador PE 04 Nº 268.724 y Cilindro CD25 Nº 73.553 de 12 m3, 4 llantas deportivas, 2 parlantes Pionner, auxilio, gato, llave ruedas, funcionando y en muy buen estado. Revisar el 10/10/11 de 17 a 20 Hs. y el 11/10/11 desde 10 Hs. Remate por cuenta y orden de Rombo Cía. Financiera S.A. según Art. 39 – Ley de Prendas 12.962 y Art. 585 del C. Com. – Secuestrado en Expte. Nº 353.173/11 “Rombo Compañía Financiera S.A. vs. Palacio, Raúl Eduardo (DNI 11.282.609) s/Secuestro Prendario Artículo 39” del Juzgado de 1ra. Inst. C. y C. de Proc. Ejec. 2da. Nom., Secr. Nº 1. Condiciones de Pago: De Contado ó Seña 30%, más sellado DGR del 1,2% y Comisión del 10%, todo a cargo del comprador y en el mismo acto. Saldo del 70% dentro de los 3 días hábiles bajo apercibimiento de perder la seña. La deuda que registra el automotor por todo concepto y los gastos de transferencia serán a cargo del comprador. IVA. sobre precio de venta a cargo del comprador para el caso que solicite su discriminación. Edictos: 2 días p/Bol. Of. y 3 p/D. El Tribuno. Esta subasta no se suspenderá aunque el día fijado fuera declarado inhábil (R.M.) – Inf. al Tel. 4223705 – Cel. 154-407778 – Gral. Güemes 2025 – Salta (Cap.).
    
Importe  $67,00 e)  29/09/2011

   

REMATE JUDICIAL O.P. Nº 100024003
FACTURA N° 0001-35591
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
POR MARCELO SCARPONETTI – JUICIO EXPTE. Nº 3-1046/97
JUDICIAL CON BASE Y REDUCCION

Remate: 29 de septiembre de 2011- Hs. 17:00 – España 955 de la Ciudad de Salta. Se trata de una camioneta marca Ford, modelo F 100 diesel, tipo Pick Up, del año 1998, identificado con Dominio CLA 167, Nro. de Motor 4B8984B069869D, Nro. de Chasis 9BFE2UEH4WDB27043. El rodado es de color rojo, cuenta con estructura metálica en su caja de carga, por lo demás se encuentra en muy buen estado de conservación interior y exterior y de funcionamiento. La unidad se subastará en el estado visto en que se encuentra, pudiendo los interesados revisar el bien, el día de la subasta. La Base de la subasta es de $ 39.900,00, si no existieren postores luego de 10 minutos se reducirá la base en un 25%, y de no haber nuevamente postores transcurridos 10 minutos se procederá a subastar el bien sin base y al mejor postor. Forma de Pago: Contado Efectivo, Comisión 10%, Sellado D.G.R. 0,6%, todo a cargo del comprador de contado efectivo y en el mismo acto contra entrega del bien. Ordena el señor Juez Federal Nº 2 Dr. Miguel Antonio Medina, Secretaría Tributaria y/o Previsional, a cargo de la Dra. María Martha Ruiz, en autos caratulados: “A.F.I.P. – D.G.I. (R.S.S.) c/Tecno Hormigón S.R.L. s/Ejecución Fiscal”, Expte. 3-1046/97, B.D. Nº 751/621/18/1997. Nota 2: El remate se llevará a cabo aunque el día fijado sea declarado inhábil. Edictos: 2 días en Boletín oficial y otros diarios de los de mayor circulación. Informes: Mart. Público M. Scarponetti 0387-154139654.
    
Importe  $128,00 e)  28 y 29/09/2011

   

REMATE JUDICIAL O.P. Nº 100023969
FACTURA N° 0001-35541
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
POR MARIA CRISTINA ALFONZO – JUICIO EXPTE. Nº 328.594/10
JUDICIAL CON BASE

Inmuebles ubicados en Cafayate

y Orán – 2/3 parte del valor fiscal

El día 29 de Septiembre de 2011, a las 18:30 hs. en calle Leguizamón Nº 1881, Salta, Remataré inmuebles ubicados en Cafayate “Catastros 1136, sec. B, manz. 11 B, parc. 6 con la base de $ 402,65, mide Fte. S. 10,00 m., cfte. 10:00 m., fdo. E.: 28,75 m. fdo. O: 28,75 m. y Nº 1137, sec. B, manz. 11 B, parc. 7 con la base de $ 402,65 correspondiente a las 2/3 part. de su V.F.; ubicados en Rivadavia Med. 637, cerrado c/paredón de piedras y adobes de 3m. de altura aprox., portón de chapa de un ancho aprox. de 5 m. x 4 m. de alto, s/ocupantes; inm. Catastro Nº 1828, sec. B, manz. 42 b, parc. 3 del Dpto. Cafayate c/base de $ 2.615,56 corresp. 2/3 partes de su V.F., mide: Fte. 10,37 m., Cfte. 10,37 m, Cdo. N.: 35,40 m.; Cdo. S.: 35,47 m. ubic. sobre Coronel Santos Med. 175 const. adobe c/revoque techo de cañas, barro y tejas, piso cemen. alisa. Y baldosas, c/3 habit., cocina come. y baño, cerrado con alambre tejido y bloques de cementos, cuenta c/serv. luz eléc., agua potable y cloaca se encuent. ocupado; inm. Catas Nº 1823, sec. B, manz. 42 a., parc. 20 de Cafayate con la base $ 3.892,40, correspondientes a las 2/3 partes del V. F, mide Fte.: 10,00 m.; Cfte. 10,00 m., cdo. E.: 26,67 m, Cdo. O.: 26,80 m., ubicado sobre calle Vicario Toscazo 554 – Med. 548, se encuentra ocupado, es de adobes y ladrillos con revoque, techo de cañas y barro una y otra de tejas y chapas, piso cemento alisado y tierra, cuenta con 5 habit., coc. Galeria y baño, cercado con alambre tejido, cuenta c/serv. luz eléctric. agua potable y cloaca; Inm. Mat. Nº 1654, sec. A., manz. 13, parc. 7 Dpto. Cafayate, con base 2/3 de V.F. $ 869,24, ubic. s/calle Mitre Med. 430, mide Fte.: 11,00 m., Cfte. 11,00 m., Cdo. N.: 43.01 m., Cdo. S.: 43,33 m., se encuentra cerrado c/verja de piedras y dos portones precarios c/cadena y candado, c/una constr. precaria, un pequeño viñedo y plantas frutales, tiene sus lados cercados, sin ocupantes residentes”. Un inmueble Identif. “Matrícula Nº 330, del Dpto. Orán” Capital, con la base de $ 29.508,26 corresp. a las 2/3 partes de V.F., mide cdo. N. y S. 250,00 m. cdos. E. y O.: 400,00 m., Sup. 10 has.; Fca. Santa Rosa y La Toma Lote Nº 12, distante aprox. a 4 km. Del casco céntrico, camino enripiado, se encuentra una plantación de tomate en su totalidad, const. una casa 4 habit., 2 galerías, techo de zinc, de material cocido, piso cemento, regular estado de conserv.; serv.: luz eléc., agua de pozo por bombeo y 2 baños de letrina, galpón de aprox. 10 m. de fte. Por 22 m. de largo const. en material cocido, techo zinc. Y piso cemen. La Finca se provee de agua del canal de riego, asistido por consorcio de regantes Rio Colorado, verificándose tamb. Que se riega por goteo en su totalidad, la finca no cuenta con alambrado perimetral. Ordena el Sr. Juez del Juzgado de 1ra. Inst. C. y C. 3º Nom. Dr. Luis Enrique Gutierrez – Secret. Dra. Silvia Palermo de Martínez, en juicio seguido en contra de Benavides, Raúl Rodolfo – ejec. de honorarios – Expte. Nº 328.594/10. Forma de pago: 30% del precio tot. Obt. Con más 5% arancel de ley y 1,25% de sellado D.G.R. en el acto del remante, saldo (70%) dentro de los 5 días de aprob. Subasta. No se susp. Aunque el día fijado sea declarado inhábil. Publicar 3 días en el Bol. Ofi. y El Tribuno. Int. Cel. 154-151807. M.C.A. – Mart. Público – resp. Monotrib.
    
Importe  $414,00 e)  27 al 29/09/2011

   
EDICTOS JUDICIALES

 

EDICTO JUDICIAL O.P. Nº 100024013
REC. S/C N° 3264
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PLAZA ROSANA JUDITH C/SCHALLER NESTOR ARIEL – EXPTE. Nº 2.581/10
Por disposición de S.S. la Señora Juez de Primera Instancia a cargo del Juzgado Provincial de Primera Instancia Nº Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y de Familia, con asiento en la ciudad de El Calafate, Secretaría Civil, se cita al Sr. Néstor Ariel Schaller, a que se presente en autos a tomar la debida intervención por si o por medio de apoderado, en el plazo de cinco (5) días de notificado, más quince (15) días mas en razón de la distancia, bajo apercibimiento de declararlo ausente y designarle Defensor Oficial a fin que lo represente en autos caratulados: “Plaza Rosana Judith c/Schaller Néstor Ariel s/Divorcio Vincular” (Expte. Nº 2.581/10), Publíquese el presente por el término de dos (2) días en el Boletín Oficial de la Provincia de Salta y en los términos del art. 320 del C.P.C. y C. El Calafate, 26 de Mayo de 2011. Dr. Martín J.M. de Arrie, Secretario
    
Sin Cargo   e)  29 y 30/09/2011

   

EDICTO JUDICIAL O.P. Nº 400000578
REC. S/C N° 3263
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LAMAS, CRISTIAN PABLO ENRIQUE VS. VICTORIO, CLAUDIA ALEJANDRA – EXPTE. Nº 1-332.559/10
El Dr. Víctor Raúl Soria, a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil de Persona y Familia 2da. Nominación, Secretaría del Dr. Pedro E. Zelarayan, en los autos caratulados: “Lamas, Cristian Pablo Enrique vs. Victorio, Claudia Alejandra – Tenencia de Hijos”, Expte. Nº 1-332559/10, Cita a la Sra. Victorio, Claudia Alejandra, D.N.I. Nº 22.553.972, para que tome intervención y haga valer sus derechos en este juicio, dentro de los nueve días de la última publicación, bajo expreso apercibimiento de designársele para que lo represente al Sr. Defensor Oficial Civil que por turno corresponda. Publíquese en el Boletín Oficial y otro Diario Comercial por Dos días. Salta, 02 de Agosto de 2.011. Dra. Claudia Rosana Saravia, Secretaria.
    
Sin Cargo   e)  28 y 29/09/2011

   

EDICTO JUDICIAL O.P. Nº 100023993
FACT. V/C N° 0002-1565
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
D.G.R. C/BELL DIEGO Y/O PERSONAS RESPONSABLES S/EJECUCION FISCAL – EMBARGO PREVENTIVO – EXPTE. Nº 293.394/10
El Dr. Sergio Bonari Valdez, Juez de 1ª Instancia del Juzgado en lo C. y C. de Procesos Ejecutivos 4º Nom., Secretaría a cargo de la Dra. Lucía Brandan Valy, en los autos caratulados: “D.G.R. c/Bell Diego y/o Personas Responsables s/Ejecución Fiscal – Embargo Preventivo”, Expte. Nº 293.394/10 cita al Bell Diego y/o Personas Responsables, para que comparezcan a estar a derecho en juicio seguido por la Dirección Gral. de Rentas de la Provincia, dentro del plazo de 6 días contados a partir de la última publicación, bajo apercibimiento de si vencido el término no compareciere se le nombrará Defensor Oficial Civil para que lo represente (art. 541 inc. 3 del C.P.C.C.). Publíquese edictos por el término de tres días en el Boletín Oficial y en diario El Tribuno. Salta, 31 de Agosto de 2.011. Dr. Christian Wayar Rada, Agente Fiscal D.G.R. – Salta.
    
Importe  $150,00 e)  28 al 30/09/2011

   
SECCION COMERCIAL

CONSTITUCIONES DE SOCIEDAD

 

CONSTITUCION DE SOCIEDAD O.P. Nº 100024037
FACTURA N° 0001-35630
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
ANEXA S.A.
Socios: Antonio Osado Viruel, argentino, DNI Nº 25.097.776, CUIT Nº: 20-25097776-0, casado en primeras nupcias con Vanina Nadia Santos, licenciado en Administración Agropecuaria, 35 años, domiciliado en General Pacheco número dos mil novecientos cincuenta y cuatro de la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires; Marcelo Osado Viruel, argentino, DNI Nº 23.015.554, CUIT Nº: 20-23015554-3; casado en primeras nupcias con Mariela Sastre, Licenciado en Administración, 38 años, domiciliado en General Pacheco número dos mil novecientos cincuenta y cuatro de la ciudad de Olivos, Provincia de Buenos Aires y Juan Carlos Graemiger, argentino, DNI Nº 22.017.532, CUIT Nº 20-22017532-5, casado en segundas nupcias con Liliana Del Valle Domínguez, Contratista rural, 39 años, domiciliado en calle Almirante Brown número doscientos veinte de la localidad de Las Lajitas, departamento de Anta, de esta provincia.

Fecha de Constitución: Escritura publica nº 147 de fecha 30-6-2011, ante Escribano Juan Pablo Arias.

Denominación: Anexa S.A.

Domicilio: Legal en esta Ciudad de Salta, Provincia de Salta y Sede Social: Pueyrredón 563, de Ciudad de Salta.

Duración: 99 años a contar de la inscripción en Registro de Comercio.

Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto dedicarse por si, por medio de terceros y/o asociada a terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) Inmobiliaria: Compra y/o venta, permuta, arrendamiento, explotación, fraccionamiento y administración en general de bienes inmuebles, rurales y/o urbanos. La sociedad estará facultada para contraer empréstitos, emitir y librar pagares, letras de cambio, bonos, debentures, obligaciones y certificados de deuda de todo tipo, garantizados mediante hipoteca, prenda y otro tipo de garantía, sin limites respecto al monto y a ejecutar los mismos por medio de hipoteca, prenda y otro medio. B) Agropecuarias: a) La explotación de establecimientos agropecuarios en general y, en particular, aquellos destinados a la producción y explotación destinados al cultivo de cualquier naturaleza o variedad que puedan ser explotados en los establecimientos agropecuarios de la Sociedad o de terceros, y la explotación de hacienda de cualquier especie, incluidos pero sin limitarse, ganado vacuno, bovino, ovino, equino y aves de cualquier tipo: y b) La explotación de bosques, montes forestaciones y reforestaciones de tierras, y la importación, exportación, distribución o comercialización de todo tipo de productos forestales. C) Comerciales: La compra, venta, distribución, importación, exportación, fraccionamiento, sea de cereales, oleaginosas y toda otra clase de cultivos de origen vegetal y sus derivados e inclusive el ejercicio de comisiones, consignaciones, representaciones y mandatos respecto de toda clase de productos y/o derivados y/o subproductos relacionados con la agricultura y la ganadería vinculados con la explotación agropecuaria de los establecimientos agropecuarios de la Sociedad o de terceros, compra, venta y leasing de maquinarias agrícolas de toda naturaleza, herramientas mecánicas o no, fertilizantes, semillas, insecticidas, pesticidas, plaguicidas, materiales para riego en toda sus variantes, alimentos, balanceados. Vacunas y medicamentos veterinarios de toda naturaleza y cuanto otro producto que se encuentre relacionado con la explotación agrícola, forestal o ganadera, de los establecimientos propios o de terceros. D) Servicios: mediante la explotación de tractores, cosechadoras, fumigadoras, sembradoras, rastras de discos, máquinas agrícolas, herramientas e implementos agrícolas propios o de terceros, realizar la prestación del servicio de contratista rural en todas sus formas en explotaciones agropecuarias de todo tipo, propias o de terceros. A tales fines la sociedad tiene plena capacidad jurídica para adquirir derechos, contraer obligaciones y ejercer los actos que no sean prohibidos por las leyes o por éste estatuto.

Capital Social: El capital social se establece en la suma de Pesos Doscientos Cincuenta Mil representado por Dos Mil Quinientas Acciones Ordinarias Nominativas no Endosables, valor nominal de Pesos Cien cada una. El capital social puede ser aumentado hasta el quíntuplo de su monto por decisión de Asamblea Ordinaria, sin requerirse nueva conformidad administrativa. La Asamblea solo puede delegar en el Directorio la época de emisión, la forma y las condiciones de pago. Suscripción e Integración: El capital es suscripto en este acto por los socios constituyentes en su totalidad, integrando cada uno de ellos en dinero efectivo, de acuerdo al siguiente detalle: Antonio Osado Viruel suscribe seiscientas veinticinco acciones de un voto por acción por valor de Pesos Sesenta y Dos Mil Quinientos, Marcelo Osado Viruel, suscribe seiscientas veinticinco acciones de un voto por acción por valor de Pesos Sesenta y Dos Mil Quinientos y Juan Carlos Graemiger suscribe mil doscientas cincuenta acciones de un voto por acción por valor de Pesos Ciento Veinticinco Mil. Cada Uno de Los Socios integra en este acto el veinticinco por ciento de las acciones suscriptas, en dinero en efectivo. El saldo será integrado dentro del año contado a partir de la suscripción.

Administración y Representación: La administración y representación de la sociedad estará a cargo de un Directorio compuesto por el número de miembros que fije la asamblea, entre un mínimo de Uno y un máximo de Cinco Directores titulares. La Asamblea deberá designar suplentes en igual número que Los Titulares a fin de llenar las vacantes que se produjeran en el orden de su elección. El término de su elección es de tres ejercicios, pudiendo ser reelectos. Los Directores en su primera reunión, designaran un presidente y en su caso, un vicepresidente, el que reemplazara al primero en caso de ausencia, ya sea esta temporaria o definitiva, renuncia, fallecimiento o vacancia, o de cualquier otra causal de imposibilidad de ejercicio. El Directorio funciona con la mitad más uno de sus miembros y resuelve con mayoría de votos presentes.

Órgano de Administración: Se designa para integrar el Directorio y por el mandato de tres ejercicios, a los Señores Antonio Osado Viruel como Director Titular y Juan Carlos Graemiger como Director Suplente, quienes aceptan y asumen los cargos y fijan domicilio especial en los señalados al comienzo y declaran bajo juramento no estar comprendidos en las prohibiciones e incompatibilidades del artículo 264 de la Ley 19.550.

Fiscalización: Se prescinde del Instituto De la Sindicatura.

Fecha de Cierre del Ejercicio Económico: 31 de diciembre de cada año.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 27/09/2011. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.
    
Importe  $230,00 e)  29/09/2011

   

CONSTITUCION DE SOCIEDAD O.P. Nº 100024029
FACTURA N° 0001-35622
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CANAL 30 AIRE EN SALTA S.R.L.
Socios: Néstor Arnoldo Gauna, argentino, de 52 años de edad, estado civil divorciado, DNI 12.553.779, CUIT 20-12553779-1, de profesión comerciante, domiciliado en la calle Caseros 835 de la ciudad de Salta, provincia de Salta; Prudencio Agustín Mamani, argentino, de 58 años de edad, estado civil casado en primeras nupcias con Mirta Adelma Sly, DNI 10.192.929, CUIT 23-10192929-9, de profesión comerciante, domiciliado en la calle Maipú 1078 de la ciudad de Salta, provincia de Salta; y John Grover Dorado, argentino, de 24 años de edad, estado civil soltero, DNI 32.546.757, CUIT 20-32546757-7 de profesión abogado, domiciliado en la calle Pedernera 417 de la ciudad de Salta, provincia de Salta.

Fecha de Constitución: 22 de febrero de 2010, Cesión de derechos y acciones de fecha 12/08/2011 y Modificación de estatuto del 03/08/2011.

Denominación: “Canal 30 Aire en Salta S.R.L.”.

Domicilio y Sede Social: En la calle Maipú Nº 948, ciudad de Salta, provincia de Salta.

Duración: noventa y nueve años a contar de su inscripción en el Registro Público de Comercio de la Provincia de Salta. Este plazo podrá prorrogarse o disolverse si así lo convienen los socios.

Objeto Social: La sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros y/o asociada a terceros, en cualquier punto del país y/o del extranjero, las siguientes actividades: a) La prestación y explotación de servicios de comunicación de masas, oral, auditiva, textual e hipertextual ya sean terrestres y satelitales utilizando todos los soportes tecnológicos incluidos Internet, las leyes argentinas y las disposiciones de tratados internacionales homologados y en reciprocidad por el gobierno argentino, pudiendo para lograr dicho objetivo comprar, alquilar, arrendar, dar en préstamo, recibir donaciones y realizarlas, tomar créditos en la Argentina y en el extranjero, importar, exportar, transportar por medios físicos, radioeléctricos y digitales señales de radio, televisión para comunicación de voz y datos, editar periódicos, libros o cualquier otro tipo de publicación, distribuirlos en todo el territorio nacional o el extranjero y cualquier otra actividad que revisten interés social, info-comunicacional, de entretenimiento, cultural, educativo y deportivo. Para ello la sociedad tendrá plena capacidad jurídica para realizar los actos relacionados con su objeto social y dentro de los límites de las leyes y regulaciones vigentes.

Capital Social: El capital de la sociedad se fija en la suma de pesos: Ciento Cincuenta Mil (150.000,00), dividido en Un Mil Quinientas (1500) cuotas de pesos Cien ($ 100,00) de valor nominal cada una, totalmente suscriptas por los socios de la siguiente forma: Quinientas Veinticinco (525) cuotas son suscriptas por el socio Prudencio Agustín Mamani, Quinientas Veinticinco Cuotas (525) cuotas son suscriptas por el socio Néstor Arnaldo Gauna, y Cuatrocientas Cincuenta (450) cuotas son suscriptas por el socio John Grover Dorado. La integración se realiza en un veinticinco por ciento (25%) en efectivo y el saldo en un plazo de dos años de suscripción del contrato.

Administración y Representación: La administración, uso de la firma social y representación legal, será ejercida por un Gerente, quien podrá ser o no socio, con mandato por tres ejercicios, pudiendo ser reelecto, por igual plazo por decisión adoptada en reunión de socios. Representará a la sociedad en todas las actividades y negocios que corresponden al objeto de la sociedad sin limitación de facultades en la medida que los actos tiendan al cumplimiento de los fines sociales. No se designa Gerente Suplente, quedando a decisión de la reunión de socios su designación en caso de vacancia. Depósito de garantía por el desempeño de la gestión pesos cinco mil ($ 5.000,00). Socio gerente designado y cargo aceptado: Néstor Arnaldo Gauna, DNI 12.553.779, CUIT 20-12553779-1. Domicilio especial constituido, calle Maipú Nº 948 de la ciudad de Salta, provincia de Salta.

Fecha de Cierre de Ejercicio Económico: 31 de diciembre de cada año.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 27/09/2011. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.
    
Importe  $128,00 e)  29/09/2011

   
ASAMBLEAS COMERCIALES

 

ASAMBLEA COMERCIAL O.P. Nº 100024032
FACTURA N° 0001-35625
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
PIEVE SANTA RITA S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En cumplimiento de las normas del Estatuto Social se convoca a los Sres. accionistas de la sociedad a una Asamblea Gral. Ordinaria para el día 12 de Octubre de 2011 a horas 17 en primer convocatoria y en caso de no obtenerse quórum en ella, se cita para una hora después en segunda convocatoria. La reunión tendrá lugar en el domicilio de Rivadavia 545 de la ciudad de Gral. Güemes – Salta en donde se tratará el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del Acta Anterior.

2.- Consideración de los Balances, Estados de Resultados, Estados complementarios y Anexos, Notas de los Estados Contables, Informe del Auditor, pertenecientes al ejercicio cerrado el 31 de Mayo de 2011.

3.- Consideración de la Gestión del Directorio durante esos períodos.

4.- Renovación de las Autoridades de la Empresa.

5.- Designación de dos Accionistas para la firma de la presente.

Quienes invistan el carácter de apoderados que deseen concurrir a la Asamblea deberán presentarse con la documentación pertinente con una hora de anticipación al comienzo de la reunión a efectos de su debida acreditación para el acto.

Dr. Edmundo Pieve

Gerente
    
Importe  $200,00 e)  29/09 al 05/10/2011

   

ASAMBLEA COMERCIAL O.P. Nº 100023988
FACTURA N° 0001-35566
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
AGRO INDUSTRIAL S.A.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los accionistas de Agro Industrial S.A. a la Asamblea General Ordinaria (Art. 234 de la Ley 19.550) que se realizará el día 09 de Octubre de 2011 a hs. 10:00 o en su defecto, segunda convocatoria a hs. 11:00 (una hora después del mismo día) a llevarse a cabo en el local de la Empresa sito en calle 20 de Febrero Esq. Belgrano de Hipólito Yrigoyen de la Provincia de Salta, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos (2) asambleístas para firmar el Acta.

2.- Consideración del Balance General, Estado de Resultado, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, sus Anexos y Notas, Inventario, Memoria, Informe del Síndico y Destino de los resultados no asignados correspondiente al Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del año 2010.

3.- Consideración y Responsabilidad de la Gestión del Directorio, Síndico y Miembros del Consejo de Vigilancia.

4.- Designación nuevo Directorio, Síndico y Miembros del Consejo de Vigilancia.

López Juan Melitón

Vicepresidente

Guzmán Juan Yesting

Presidente
    
Importe  $200,00 e)  28/09 al 04/10/2011

   
AVISOS COMERCIALES

 

AVISO COMERCIAL O.P. Nº 100024038
FACTURA N° 0001-35631
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
LICEO CULTURAL DOCENTE S.R.L. (PRORROGA)
Prorroga Acta de Reunión de Socios Nº 13

En la ciudad de Salta, a los 10 de marzo de 2010 y a los 29 días del mes de marzo de 2010, reunidas las señoritas María Santos González y María Alejandra González resuelven según la Cláusula Cuarta del Contrato de Constitución: “Prorrogar en 15 (quince) años el plazo de duración de la Sociedad de Responsabilidad, bajo la denominación social “Liceo Cultural Docente S.R.L.” a partir del vencimiento del plazo de duración previsto en la cláusula cuarta. Luego de aprobada por los socios se da por finalizada la reunión, firmando en conformidad la misma.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 27/09/2011. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   

AVISO COMERCIAL O.P. Nº 100024031
FACTURA N° 0001-35624
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
HERBAT SRL (MODIFICACION DE CONTRATO)
Modificación Arts. Nºs 1º y 11º

Modificación artículos primero

y décimo primero del contrato constitutivo:

En acta de reunión de socios del 04 de Octubre de 2.010, los socios Pablo Batallanos (DNI 14.450.775) y Silvina Alejandra Batallanos (DNI 33.429.580) decidieron modificar los artículos primero y décimo primero del contrato social, que entonces quedan redactados de la siguiente manera: “Primera: La sociedad gira bajo la denominación de Herbat SRL y tendrá su domicilio legal en jurisdicción de la Provincia de Salta, en calle Pje. Misiones nº 561 – Bº San Rafael de la localidad de Rosario de Lerma, pudiendo asimismo establecer agencias, sucursales y corresponsalías en cualquier parte del país o del extranjero” y “Décima Primera: La administración y representación de la sociedad será ejercida por un socio, el señor Pablo Batallanos con el cargo y en su calidad de socio gerente. Posee amplias facultades, pudiendo a tal fin conceder poderes generales y especiales; representar a la sociedad en actos y asuntos judiciales y administrativos, y celebrar todo tipo de contratos que se repunten necesarios o convenientes para la consecución del objeto social o que se relacionen directa o indirectamente con el mismo. En garantía por su desempeño, el gerente depositara en la caja de la sociedad la suma de Pesos Diez Mil ($ 10.000)”. Asimismo el socio gerente constituye domicilio especial en calle Pje. Misiones nº 561 – Bº San Rafael de la localidad de Rosario de Lerma – Salta.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 09/09/2011. Esc. Humberto Ramírez, Secretario Interino.
    
Importe  $66,00 e)  29/09/2011

   

AVISO COMERCIAL O.P. Nº 100024030
FACTURA N° 0001-35623
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
AGRO SRL (MODIFICACION DE CONTRATO)
Modificación Art. Nº 1º

Modificación artículo primero

del contrato constitutivo:

En actas de reunión de socios del 28 de Septiembre de 2.010 y del 15 de Noviembre de 2.010, los socios Felipe Daniel Batallanos (DNI 17.680.243) y Mirta Leonor Vinticola (DNI 17.856.074) decidieron modificar el artículo primero del contrato social, que entonces queda redactado de la siguiente manera: “Primera: La sociedad se denominará “AGRO S.R.L.” y tendrá domicilio en la Provincia de Salta. Podrá trasladar su domicilio, como así también podrá instalar sucursales, agencias, depósitos, locales y/o representaciones, en todo el país y/o en el exterior”. Asimismo los socios resuelven en ese mismo acto y en unanimidad, constituir domicilio social en calle Diario Río Negro nº 3029 – Bº Intersindical de esta ciudad de Salta.

CERTIFICO: Que por Orden del Sr. Juez de Minas y en lo Comercial de Registro, Autorizo la publicación del presente Edicto. Secretaría, Salta, 28/09/2011. Dra. Martha González Diez de Boden, Secretaria.
    
Importe  $60,00 e)  29/09/2011

   
SECCION GENERAL

ASAMBLEAS

 

ASAMBLEA CIVIL O.P. Nº 400000580
FACTURA N° 0004-0423
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
ASOCACION CIVIL ARTE Y VIDA - LA CALDERA – HS. 18, PARA EL DIA 30/10/11
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva de esta Asociación en reunión del día 2 de Setiembre de 2011 ha resuelto convocar a Asamblea General Extraordinaria para el día 30 de Octubre de 2011 a horas 18; se realizará en nuestra sede, calle Los Nardos s/n de La Caldera, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Modificación del Estatuto de la Asociación.

El Padrón de socios se encuentra a disposición de los mismos, recordándoles que para participar en la Asamblea los mismos deben tener su cuota societaria al día.

Lía Orosco

Secretaria

Adriana Nicosia

Presidenta
    
Importe  $25,00 e)  29/09/2011

   

ASAMBLEA CIVIL O.P. Nº 100024040
FACTURA N° 0001-35633
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CAMARA DE ESTACIONES DE SERVICIO EXPENDEDORES DE COMBUSTIBLES Y AFINES (C.E.S.E.C.A.), PARA EL DIA 27/10/11
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Cámara de Estaciones de Servicio Expendedores de Combustibles y Afines (C.E.S.E.C.A.), en cumplimiento de las prescripciones legales y estatutarias, convoca a sus Asociados a Asamblea General Ordinaria a llevarse a cabo el día 27 de Octubre de 2.011 a las 19:00 horas en la sede de la Cámara de Comercio e Industria de Salta ubicada en España Nº 339 de esta ciudad, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración del acta anterior.

2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Cuadros de Gastos y Recursos, Informe del Organo de Fiscalización del Ejercicio Económico cerrado el 30 de Junio de 2.011.

3.- Renovación parcial de la Comisión Directiva. Elección por dos (2) años de: Vice-Presidente, Pro-Secretario y Pro-Tesorero y por un (1) año del Pro Secretario y Organo de Fiscalización Titular y Suplente.

Ing. Alejandro Martorell

Secretario

Dr. Ricardo M. Stella

Presidente
    
Importe  $25,00 e)  29/09/2011

   

ASAMBLEA CIVIL O.P. Nº 100024017
FACTURA N° 0001-35610
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CLUB DEPORTIVO TALAPAMPA – DPTO. LA VIÑA, PARA EL DIA 18/10/11
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

El “Club Deportivo Talapampa – La Viña – Salta, convoca a Asamblea Gral. Ordinaria, a realizarse el día 18/10/11 a hs 11,00 la que se llevará a cabo en el local de la institución, sito en Ruta Nacional Nº 68 – Localidad de La Viña – Dpto. del mismo nombre, a los efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

2.- Consideración y aprobación del Bce. Gral. correspondiente al Ejercicio Económico finalizado el 31/12/10.

3.- Consideración y aprobación de la Memoria Gral. del Ejercicio/10, finalizado el 31/12/10.

4.- Consideración y aprobación del Inventario Gral., correspondiente al Ejercicio Económico/10, finalizado el 31/12/10.

5.- Aprobación del Informe del Organo de Fiscalización correspondiente al Ejercicio Económico/10, finalizado el 31/12/10.

6.- Verificación y aprobación del Padrón de socios actualizado.

7.- Designación de dos socios titulares para suscribir el Acta.

8.- Designación de autoridades de la Comisión Directiva.

Se deja expresa constancia que la citada Asamblea, se llevará a cabo con la cantidad de socios presentes, aunque no exceda la mitad más uno, dando cumplimiento de esta manera, a las reglamentaciones vigentes, insertas en el Estatuto Social de la institución.

Aníbal Cruz

Secretario

José Vazquez

Presidente
    
Importe  $25,00 e)  29/09/2011

   

ASAMBLEA CIVIL O.P. Nº 100024015
FACTURA N° 0001-35602
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
CLUB ATLETICO CENTRAL NORTE – SAN ANTONIO DE LOS COBRES, PARA EL DIA 25/10/11
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

La Comisión Directiva del Club Atlético Central Norte de San Antonio de los Cobres, convoca a Socios a la Asamblea General Ordinaria para el día 25 de Octubre del 2011 a hs. 19:00, para presentar listas de candidatos para las elecciones de autoridades del Club

ORDEN DEL DIA

1.- Lectura y consideración Acta Anterior.

2.- Lectura y consideración de la Memoria, Balance General, Inventario General e información de los Ejercicios finalizados del período del 31 de Julio del 2010 al 31 de Julio del 2011.

3.- Elección de Autoridades del Club.

4.- Actualización de nóminas de socios.

Nota: Después de una hora de tolerancia la Asamblea sesionará con los socios presentes.

Atilio Omar González

Presidente
    
Importe  $25,00 e)  29/09/2011

   
RECAUDACION CASA CENTRAL

 

RECAUDACION CASA CENTRAL O.P. Nº 100024041
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Saldo anterior Boletín ____________________________________________ $ 392.306,20

Recaudación

Boletín del día 28/09/11 ____________________________________________ $ 2.535,40

TOTAL _______________________________________________________ $ 394.841,60
    
Sin Cargo   e)  29/09/2011

   
RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL

RECAUDACION CIUDAD JUDICIAL O.P. Nº 400000589
Publicado en el Boletín Oficial de Salta N° 18680 el día 29 de Septiembre de 2011.
RECAUDACION DEL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2011
Saldo anterior Boletín _____________________________________________ $ 52.451,00

Recaudación

Boletín del día 28/09/11 ______________________________________________ $ 805,00

TOTAL ________________________________________________________ $ 53.256,00
    
Sin Cargo   e)  29/09/2011